Vergabeinformation Angebotsaufforderung

Projekt-Daten

Ausführungstermine

LV-Daten

Inhalt des Leistungsverzeichnisses

Leistungsverzeichnis

Ausführung von Elektro_Informationstechnik nach
den DIN Bestimmungen der VOB

Bauvorhaben WBD IT Ausstattung

Bauort WE 77

GES DU-Ruhrort (Zweigstelle) (E).

Carpstr. 13

47119 Duisburg

Auftraggeber Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR,

im Namen und Rechnung für Stadt Duisburg -

Sondervermögen-Immobilien Duisburg (SVI)

Schifferstraße 190

47059 Duisburg

Hinweis Damit eine in dem Vergabeverfahren geforderte Transparenz ermöglicht wird, werden Rückfragen zu dem Leistungsverzeichnis ausschließlich über das Vergabeportal gestellt und beantwortet.

Version: CalPro Form V1.16/18-11-16/Ha

Besondere Vertragsbedingungen der Wirtschaftsbetriebe Duisburg

Baumaßnahme : WE 77, GES DU-Ruhrort (Zweigstelle) (E),
Carpstr. 13, 47119 Duisburg

Gewerk Elektro_Informationstechnik

Leistung :

Nummer der Bestellanforderung : 81014480

1. Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs. 1 VOB/B sind:

Version: CalPro Form V1.3/20-10-13/Vo

2. Vertragsstrafen

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

2.1 Überschreitung des Fertigstellungstermins
Bei schuldhafter Überschreitung des Fertigstellungstermins hat der AN als Vertragsstrafe für jeden Werktag der Überschreitung an den AG zu zahlen:

2.2 Überschreitung von Zwischenterminen (Einzelfristen)

Bei schuldhafter Überschreitung eines Zwischentermins (Einzelfrist) hat der AN als Vertragsstrafe für jeden Werktag der Überschreitung an den AG zu zahlen:

2.3 Anrechnung und Höchstgrenze

Anrechnung: Fallen wegen ein und derselben Ablaufstörung sowohl eine Vertragsstrafe für die Nichteinhaltung des Fertigstellungstermins als auch für die Nichteinhaltung einer Zwischenfrist an, wird die Vertragsstrafe für die Zwischenfrist auf die Vertragsstrafe für die Fertigstellung angerechnet.

3 Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)

3.1 Stellung der Sicherheit

• Sicherheit für die Vertragserfüllung

Zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Ausführung der Leistung hat der Auftragnehmer ab einer Nettoauftragssumme von 250.000 Euro spätestens vier Wochen nach Auftragserteilung eine Sicherheit in Höhe von 5 % der Bruttoauftragssumme (exkl. Nachträge) zu leisten. Wird diese Sicherheit bis zu diesem Zeitpunkt nicht geleistet, behält der Auftraggeber einen Anteil von 5 % jeder Abschlagszahlung ein, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

• Sicherheit für Gewährleistungsansprüche

Zur Sicherung etwaiger Gewährleistungsansprüche hat der Auftragnehmer ab einer Nettoauftragssumme von 250.000 Euro eine Sicherheit in Höhe von 3 % der anerkannten Bruttoschlussrechnungssumme im Anschluss an die vertragsgemäße Ausführung zu leisten. Wird diese Sicherheit nicht geleistet, behält der Auftraggeber einen Anteil von 3 % jeder Abschlagszahlung und der Schlusszahlung ein, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Beträgt die Nettoauftragssumme weniger als 250.000 Euro ist folgendes vereinbart:

Wird diese Sicherheit nicht geleistet, behält der Auftraggeber einen Anteil von 3 % jeder Abschlagszahlung ein, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Die Sicherheit wird nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zurückgegeben, wenn die bis dahin erhobenen Ansprüche erfüllt sind.

Nach Abnahme und Erfüllung aller bis dahin erhobenen Ansprüche einschließlich Schadenersatz kann der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit für die Vertragserfüllung in eine Gewährleistungssicherheit umgewandelt wird.

3.2 Art der Sicherheit

Die Parteien vereinbaren in Abweichung von Ziffer 8 der ZVB folgende Art der Sicherheit:

3.3 Sicherheitsleistung durch Bürgschaft

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweilige Formblatt der Wirtschaftsbetriebe Duisburg zu verwenden, und zwar für

• die Vertragserfüllung das Formblatt Bürgschaft 1,

• die Mängelansprüche das Formblatt Bürgschaft 2,

• vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Bürgschaft 3:

Die Bürgschaft ist von einem

• in den Europäischen Gemeinschaften oder

• in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder

• in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen.

Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen:

• Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht.

• Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners.

• Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde.

• Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

• Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle.

Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur e i n e r Urkunde zu stellen. Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist.

4. Haftung (§10 VOB/B)

Entsteht bei der Ausführung von Bauleistungen ein Schaden, ist die Sachverhaltsermittlung unbedingt vor dem Verlust von Beweismitteln (z.B. durch Baufortschritt) durchzuführen und zu dokumentieren. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich gegen Haftpflichtschäden, die im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrages für die Dauer seiner Ausführungs- und Gewährleistungspflicht einschließlich etwaiger Nachunternehmerleistungen entstehen können, in ausreichender Höhe zu versichern. Die Haftpflichtsumme muss pro Schadensereignis mindestens betragen:

Personenschaden: 3,5 Mio Euro, abweichend hier: ____________________

Sachschaden: 0,5 Mio Euro, abweichend hier: ____________________

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Nachweis über die geforderten Versicherungssummen zu führen. Die Kosten für die Versicherung sind in die Einheitspreise einzurechnen.

5. Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Des Weiteren wird auf 1.4 der Zusätzlichen Vertragsbedingungen der WBD verwiesen.

6. Steuerabzug bei Bauleistungen

Entsteht bei der Ausführung von Bauleistungen ein Schaden, ist die Sachverhaltsermittlung unbedingt vor dem Verlust von Beweismitteln (z.B. durch Baufortschritt) durchzuführen und zu dokumentieren.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Die Ausschreibung orientiert sich an den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen in der VOB/C. Grundsätzlich ist daher auch immer die gebrauchsfertige Leistung beschrieben. Dies bedeutet, dass die fertige Leistung erwartet wird. Eingeschlossen sind somit auch die Lieferung der Stoffe nach VOB/C ATV DIN 18299 und alle Tätigkeiten wie herstellen, montieren, anschließen usw., die zur restlosen Erfüllung der Leistung gehören, auch wenn diese nicht ausdrücklich erwähnt werden. Bei der Maßnahme handelt es sich um die Ergänzung vorhandener EDV- und Elektroinfrastruktur im Teilbereich der beschriebenen Schule.

Die Arbeiten sind vorgesehen ab 4 Wochen nach schriftlicher Vergabe.

Um eine Störung des Schulbetriebes zu minimieren, ist es notwendig Arbeiten in den Schulferien NRW, sowie außerhalb des Schulbetriebes durchzuführen. Hierbei sind im speziellen geräuschintensive Arbeiten oder großflächige Abschaltungen von Netzen betroffen.

Die Koordination dieser Arbeiten soll vom AN gemeinsam mit dem baubegleitenden Planer und der Schule vorgenommen werden. Arbeiten, die den Schulbetrieb nicht (oder nur in geringem Maße) einschränken, sind grundsätzlich parallel zum Schulbetrieb möglich.

Die Bauarbeiten müssen grundsätzlich Mo.-Fr. zwischen 6.00 Uhr und 20.00 Uhr, sowie Sa. von 6.00 Uhr bis 16.00 Uhr (nur falls dringend notwendig und nach Abstimmung mit dem AG) durchgeführt werden. Arbeiten über Nacht und dauerhaft am Wochenende sind im Vorfeld mit dem Planer und dem AG abzustimmen.

Arbeiten, die den Schulbetrieb z.B. durch Lärm- und Schmutzemissionen stören, sind nachmittags ab ca. 14-16:00 Uhr und oder Samstags durchzuführen. Dies gilt auch für andere den Schulbetrieb störenden Aspekte. Dies ist in der Kalkulation und Preisfindung zu berücksichtigen. Der Arbeitseinsatz ist mit der Bauleitung und der Schulleitung vorher abzusprechen und zu koordinieren, damit der Schulbetrieb möglichst wenig beeinträchtigt wird.

Die von der Baustelle herrührenden Lärmemissionen sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Der Auftragnehmer hat hierzu Baumaschinen einzusetzen, die den jeweiligen neuesten Emissionsvorschriften entsprechen, und ggf. aktive Schallschutzmaßnahmen an den einzelnen Geräten und Arbeitsplätzen vorzusehen.

Für den Kabelzug sind OWA, Panel- und Lamellendecken (teilweise F30) zu öffnen. Die Elemente sind beschädigungsfrei in einem vor Ort zur Verfügung gestelltem Bereich zu lagern und nach der erfolgten Montage an derselben Position mit derselben Orientierung wieder einzubauen. Etwaige Beschädigungen sind anzumelden und auszugleichen.

Die Einheitspreise sind Festpreise für Material und Lohn inklusive aller anfallenden Nebenkosten. Sie unterliegen keiner Material- und Lohngleitklausel. In Verbindung mit einem Massenaufmaß bilden sie die Abrechnungsgrundlage.

Um das Kostenrisiko beim Materialeinkauf des AN zu minimieren, soll der AN baldmöglichst nach schriftlichem Auftragseingang eine Freigabeliste zur unmittelbaren Beschaffung der benötigten Stoffe vorlegen. Nach Freigabe durch AG sollen diese Stoffe beschafft werden um die Einkaufspreise zu sichern. Sämtliche Materialien sollen fortan beim AN eingelagert werden.

Um diesen Einkaufsprozess zu vergüten, soll der AN mit dem Planer einen Sichtungstermin abstimmen, bei dem das beschaffte Material dokumentiert wird. Nach Vorlage einer Abschlagszahlungsbürgschaft wird eine dem beschafften Material angepasste Abschlagszahlung freigegeben.

Eine Bemusterung kann auch beim ersten Kick-Off erfolgen (z.B. ein Muster für Brüstungskanal mit Einbaudosen 230 V und EDV)

Stundenlohnarbeiten sind schriftlich anzukündigen und dürfen erst nach Freigabe der Bauleitung ausgeführt werden.

Aufmaße sind in Absprache mit der Bauleitung zu erstellen. Vor Bohr-, Kernbohr- und Durchbruchsarbeiten sind in jedem Fall mit geeignetem Messinstrument auf Kabel, Rohre etc. zu untersuchen, damit ein Anbohren oder Beschädigen von vorhandener Installationvermieden wird.

Der AN hat eigenverantwortlich zu handeln. Ggf. sind die Bohrungen gemeinsam mit der Bauleitung abzustimmen.Das Beseitigen von Verunreinigung der öffentlichen Straßen verursacht durch Fahrzeuge des AN ist Nebenleistung des Unternehmers. Beschädigungen, gleich welcher Art, auf der Baustelle und auf den Zufahrten zum Baugelände sind unverzüglich an die örtliche Bauleitung, den Hausmeister und den WBD zu melden und vom Auftragnehmer auf seine Kosten zu beseitigen.Anlieferungen sind grundsätzlich mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.

Baustelleneinrichtung
Für Baustelleneinrichtung und / oder Parkierung kann in Absprache mit der Schulverwaltung /dem Hausmeister eine Fläche zur Verfügung gestellt werden. Nur in diesen Flächen ist in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung der gesamte Baustellenbetrieb, die Baustelleneinrichtung, Lagerplätze usw. unterzubringen. Materialien und Werkzeuge können nach Absprache mit der Bauleitung gelagert werden. Für die Sicherung ist der Auftragnehmer verantwortlich.

Der Auftragnehmer hat sofort nach schriftlicher Auftragsvergabe eigenverantwortlich die arbeitsvorbereitenden Maßnahmen in Absprache mit der örtlichen Bauleitung des AG durchzuführen.
Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung des AG: Für Fragen und Anordnungen ist ausschließlich die Bauleitung des Auftraggebers oder deren autorisierter Vertreter zuständig. Wünsche und Anordnungen von dritter Seite dürfen nicht ausgeführt werden.

Ortsbesichtigung
Wir empfehlen die Örtlichkeiten vor Angebotsabgabe zu besichtigen. Nachforderungen aus Unkenntnis der offensichtlichen örtlichen Gegebenheiten sowie für alle Transporte notwendigen Zufahrten sind dadurch ausgeschlossen.

Der Termin ist mit dem Hausmeister und/oder der Schulleitung abzustimmen

Baustellenverhältnisse
Die Montagehöhe beträgt bis zu 5 m. Ausführung der Gerüste und Montagehilfen entsprechend den Unfall-Verhütungs- Vorschriften (UVV). Diese Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Allgemein
Die Bausitzungen sind obligatorisch, in der Regel wöchentlich, der AN ist verpflichtet daran teilzunehmen. Dies wird nicht gesondert vergütet. Der AN verpflichtet sich die Baustelle entsprechend den anfallenden Schuttmassen täglich oder nach Aufforderung der Bauleitung zu säubern. Über alle Einweisungen hat der AN entsprechende Protokolle zu verfassen.

Schadens- und Unfallverhütung: Der AN hat einen SiGeKo zu stellen. Der AN erklärt hiermit alle hieraus erwachsenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen zu treffen, die Kosten in die EP eingerechnet zu haben und seine Mitarbeiter dahingehendpermanent zu überprüfen. Der Bieter hat vor Ausführungsbeginn den für die Baustelle zuständigen SiGeKo schriftlich zu benennen. Der Unternehmer trägt die volle Verantwortung für die fach- und sachgemäße Ausführung der Arbeiten, unter Beachtung dereinschlägigen Vorschriften und Auflagen. Eignungs- und Gütenachweise sind vom AN auf Verlangen innerhalb von 10 Werktagen vorzulegen.

Auf der Baustelle können während der Bauzeit zeitgleich auch Arbeiten von anderen Unternehmen ausgeführt werden. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, innerhalb der vorgegebenen Arbeitstagen die Arbeiten ordnungsgemäß durchzuführen und die Baustelle entsprechend zu besetzen. Auf Forderung der Bauleitung ist die Baustelle unverzüglich mit Personal zu verstärken. Verzögerungen die der AN zu vertreten hat, gehen zu seinen Lasten.

Alle DIN-und VDE-Vorschriften müssen sowohl bei der Kalkulation als auch bei der Ausführung beachtet werden:

• Die TAB des zuständigen EVU s

• Die UVV, insbesondere BGV-A3

• Auflagen der Bauaufsichtsbehörde

• Die Gemeindeunfallvorschriften

• Sonderbestimmungen der Städtischen Feuerwehr.

• Auflagen des Gewerbeaufsichtsamtes

• Die Allgemeinen Blitzschutzbestimmungen (ABB) Brandschutz nach DIN 4102

• Die allgemein anerkannten Regeln der Technik

• Die Vorgaben des Baustellenkoordinators (techn Planer)

Vorgenannte Aufzählung stellt lediglich einen Auszug der einzuhaltenden Gesetze und Richtlinien dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der AN ist für die Einhaltung aller relevanten Gesetzestexte, Normen und Richtlinien in der jeweils aktuellsten Fassung verantwortlich.

Über alle Einweisungen hat der AN entsprechende Protokolle zu verfassen. Der Unternehmer trägt die volle Verantwortung für die fach- und sachgemäße Ausführung der Arbeiten, unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und Auflagen, einschl. der rechtzeitigen Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Ver- und Entsorger. Entsprechende Entsorgungsnachweise sind dem AG als Bestandteil der Dokumentation vorzulegen.

1. Den in diesem Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Anlagen ist eine Planung M 1:100 vorausgegangen.Für Angebot, technische Bearbeitung, Ausführung und Abrechnung sind folgende Bedingungen und Vorschriften in jeweils neuester gültiger Fassung einzuhalten, wie z.B.:

• Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB)

• LBVO NRW einschließlich der Durchführungsvorschriften

• Einschlägige Vorschriften, Satzungen, und Verordnungen aller genehmigender Behörden und Versorgungsbetriebe, soweit diese für die ausgeschriebenen Fachbereich zuständig sind, wie z.B.
  - Bauaufsichtsbehörde
  - Brandschutz-Dienststelle
  - Polizei- und Ordnungsbehörde
  - Berufsgenossenschaften
  - Gewerbeaufsicht

• Unfallverhütungsvorschriften UVV

• Anerkannte Regeln der Technik

• Alle einschlägigen DIN-, VDI- und VDE-Vorschriften sowie die Richtlinien der Fachvereinigungen und Berufsverbände über die zu verwendenden Baustoffe und Materialien und deren Auswahl, Bemessung und Einbau sowie über erforderliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau und der Einrichtung der technischen Räume und mit dem Bau der Gesamtanlagen.
  - Alle Verarbeitungs- und Einbauvorschriften sowie Einbauanweisungen der Herstellerwerke der zu verwendenden Baustoffe und Materialien.
  - Alle übrigen in dieser Leistungsbeschreibung genannten sonstigen Bedingungen und Vorschriften einschließlich der bis zum Zeitpunkt der Ausführung noch hinzukommenden.

2. Der Bieter ist verpflichtet, sich vor Abgabe seines Angebotes über die örtlichen Verhältnisse, sowie über Art und Umfang der von ihm im Auftragsfall zu erbringenden Leistungen eingehend zu informieren. Nachträglich Einwendungen und Nachforderungen, die auf ungenügende Information zurückzuführen sind, werden nicht anerkannt.

3. Alle sich an der Ausschreibung beteiligenden Bieter müssen in der Lage sein, sich kapazitätsmäßig auf die Durchführung der beschriebenen und durch Informationen erkennbaren Bauaufgabe rechtzeitig und mit entsprechendem Fachpersonal einstellen zu können. Der Bieter muss über ein ausreichendes technisches Büro verfügen, um die Montagezeichnungen in CAD, Ausführungsbearbeitung und Abwicklung durchführen zu können. Die Abgabe des Angebotes kommt der Erklärung gleich, dass die Voraussetzungen hierzu seitens des Bieters gegeben sind. Sollte der AN nicht über qualifizierte interne Ressourcen verfügen, ist eine Nachbeauftragung eines entsprechenden Nachunternehmers mit entsprechender Qualifikation anzustreben. Dies wird nicht gesondert vergütet, sondern muss durch den AN in die Leistungspositionen inkludiert werden.

4. Unvollständige Angebote ohne Angabe von Einzelpreisen etc. können ohne weitere Begründung vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.

5. In die Einheitspreise des Angebots sind sämtliche Kosten für Nebenleistungen, wie Auslösungen und Reisekosten etc. mit einzukalkulieren, ebenso alle sich aus den Vertragsbedingungen und technischen Vorbemerkungen ergebenen Nebenleistungen und Erschwernisse. Alle nachstehenden Positionen verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, mit Lieferung und Montage. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Lagermöglichkeiten von Baustoffen und Geräten auf der Baustelle begrenzt sind. Notwendig kurzfristige Lagerung von Baustoffen und Geräten ist rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen. Bei Zuwiderhandlung ist die Bauleitung berechtigt Materialien/ Geräte zu Lasten des AN umsetzen bzw. abfahren zu lassen. Grundsätzlich ist der Transport der Materialien zu den Verwendungsstellen, d.h. zum Verarbeitungs-/ Einbauort in die jeweiligen Positionen mit einzukalkulieren, sofern nicht besondere Ansätze in den Positionen enthalten sind.

1. Der Bieter hat sich bei Übernahme des Auftrags in vollem Umfang über die der LV- Erstellung vorausgegangenen und die den Entwurf bestimmenden Einzelheiten zu informieren. Sofern Einwände zur Konformität der Ausschreibung mit der gültigen VOB bestehen, sind diese vor Angebotsabgabe zu erheben. Nach Auftragserteilung erhobene Forderungen werden nicht akzeptiert. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Feststellungen unverzüglich schriftlich mitzuteilen, die eine vom Vertrag abweichende Ausführung erkennen lassen.

2. Alle erarbeiteten Werk- bzw. Montagepläne sind dem dem Planer rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten in digitaler Ausführung zu übergeben. Der Auftragnehmer erhält eine digitale Ausführung mit Sichtvermerken zurück. Der Auftraggeber behält sich vor Massen zu ändern oder einzelne Positionen oder Titel entfallen zu lassen.

3. Die Stemm- und Maurerarbeiten für alle Konsolen, Halterungen, Einbaurahmen und Befestigungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

4. Der Auftragnehmer hat alle im Zusammenhang mit seiner Leistung erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen (PSA, Gerüste, Leitern, usw.) zu treffen.

5. Die zur termingemäßen Durchführung der Arbeiten erforderlichen Baustoffe, Materialien, Maschinen, Anlagenteile, Werkzeuge, etc. hat der Auftragnehmer rechtzeitig frei Verwendungsstelle zu liefern. Sämtliche durch den AN gestellten Baustoffe, Materialien, Maschinen, Werkzeuge, etc. entsprechen den ausgeschriebenen Standards. Für Werkzeuge und Maschinen hat der AN die volle Funktionalität und ggf. erforderliche Prüfzeugnisse zu gewährleisten.

6. Der Auftraggeber und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen haben das Recht, die vertragsgemäße Durchführung der Leistungen zu überwachen. Der Auftragnehmer kann sich in keinem Fall darauf berufen, nicht oder ungenügend überwacht worden zu sein.

7. Der Auftragnehmer hat ohne besondere Aufforderung und Vergütung alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz seiner Leistungen bis zur Abnahme gegen Beschädigung, Verschmutzung sowie Winterschäden, Grund-, Schichten- und Tagwasser, Schnee, Eis, o. ä. zutreffen. Von ihm gefährdete Bauteile sind ebenfalls entsprechend zu schützen.

8. Für die Leitung aller Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet, bei Vertragsabschluss einen verantwortlichen Bauleiter zu benennen, diesen auf der Baustelle als bevollmächtigten Vertreter einzusetzen und zur Verfügung des Auftraggebers, bzw. dessen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen zu halten Dieser Vertreter muss u. a. berechtigt sein, die verantwortliche (Fach-)bauleitung zu übernehmen, selbständig Weisungen in Empfang zu nehmen und Anordnungen in Bezug auf die Ausführung etc. zu treffen. Aufsichtspersonal darf nur in besonderen Fällen und mit Genehmigung des Auftraggebers ausgetauscht werden. Aus triftigen Gründen können der Auftraggeber, bzw. seine Erfüllungsgehilfen jedoch die sofortige Ablösung verlangen. Die Fachbauleitererklärung wird Vertragsbestandteil.

9. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an allen Planungs-, Koordinierungs-, und Baubesprechungen, sowie an solchen mit Behörden, Ämtern und Versorgungsunternehmen teilzunehmen, bzw. solche Besprechungen im Rahmen seiner Leistungen selbstverantwortlich zu führen und zu protokollieren. Für die einwandfreie Lösung von Kreuzungspunkten unterschiedlicher Gewerke ist der Auftragnehmer verpflichtet, sämtliche Montagepläne der übrigen, von ihm nicht ausgeführten Anlagen einzusehen und mit den anderen beteiligten Firmen rechtzeitig abzustimmen.

10. Der Auftragnehmer hat die durch seine Arbeit verursachten Materialabfälle o.ä. laufend zu beseitigen und die Anlagenteile und Räumlichkeiten sauber zu halten. Die Arbeitsflächen sind nach Abschluss der Arbeiten besenrein zu übergeben.Nicht beseitigter Schutt oder Verpackungsmaterialien werden hochbauseitig abgefahren und entsorgt. Die Kosten hierfür werden von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

11. Für sichere Unterbringung der Materialien hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen. Die durch die Eigenart der Baustelle bedingte Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

12. Die Schlussabnahme (als förmliche Abnahme gemäß §12 VOB/B) erfolgt in Verbindung mit dem Auftraggeber. Alle sich hierbei ergebenden Beanstandungen oder notwendigen Veränderungen sind umgehend kostenlos zu beheben. Durch die schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung wird der Lauf der Verjährung so lange unterbrochen, bis die Mängel beseitigt sind. Der Auftragnehmer übernimmt die volle Gewähr für seine Leistungen und Lieferungen.

13. Mit dem Tag der mängelfreien Abnahme bzw. Nachabnahme der Gesamtanlage beginnt die Gewährleistungsfrist. Der Auftragnehmer übernimmt in vollem Umfang die Gewährleistung für das vorschriftsmäßige Funktionieren der gesamten Anlage.

14. Nach Fertigstellung aller Installationsarbeiten, bzw. zur Abnahme sind Bestandszeichnungen und Schemata farbig in CAD (USB Stick, Ex-FAT), bzw. gedruckte Betriebsunterlagen und Wartungspläne, mind. Maßstab 1:50, einschließlich aller Berechnungsunterlagen einzureichen. Die Dokumentation ist für die Erteilung der Endabnahme zwingend erforderlich.

15. Der Unternehmer haftet für alle Schäden, die durch seine eigene Tätigkeit, die seiner Erfüllungsgehilfen, durch schlechte Ausführung oder Verwendung minderwertiger Materialien dem Bauherren oder Dritten entstehen, in vollem Umfang. Er haftet ferner für die Einhaltung aller Vorschriften, z.B. der Bauaufsichtsbehörde, der Unfallverhütung oder sonstiger Überwachungsbehörden.

16. Sämtliche Ausführungsunterlagen, welche dem Auftragnehmer zur Durchführung seiner Leistungen ausgehändigt werden, unterliegen einem besonderen Schutz gegen Missbrauch. Der Auftragnehmer verpflichtet sich deshalb, weder Bauunterlagen (Pläne, LV, Detailskizzen, Bestellungen, Abrechnungen, etc.) an Dritte auszuhändigen, noch Informationen über bautechnische Ausführung an Unbefugte, bzw. Unbeteiligte weiterzugeben.

17. Leistungsbestandteil sind technische Einweisungen ggfs. mit Schulungsprogramm des Instandhaltungspersonals des Bauherren in die Funktion, Betriebsweise, Dokumentation und Bedienung der Anlagen.

18. Probebetrieb der technischen Anlagen einschl. Leistungsnachweis. Übergabe der Technischen Anlagen durch AN und Abnahme durch AG.

19. Die vorstehenden allgemeinen Vorbemerkungen, sowie Anlagenbeschreibung sind Bestandteil des Angebotes. Der Bieter erkennt diese durch seine Unterschrift vollinhaltlich und vorbehaltlos an.

20. Die Baustellenzufahrt kann über die üblichen Verkehrswege erfolgen.

Eingeschränkte Nutzbarkeit von 08:00 bis 16:00 Uhr in der Schulzeit.

Keine Nutzung der Zufahrt während der Pausenzeiten der Schule.

21. Fahrbahnen, Gehwege und dergleichen dürfen nur nach ausdrücklicher Zustimmung des AG in ihrer Benutzung eingeschränkt werden. Die Einschränkungen werden nur kurzfristig etwa für Materialtransporte gestattet. Bei evtl. erforderlichen Demontagen von Schutzmaßnahmen ist der Urzustand so schnell als möglich wieder herzustellen.
22. Fahrzeuge dürfen während der Ladezeiten nicht mit unnötig laufenden Motoren betrieben werden.
23. Der AN hat die durch seine Arbeiten anfallenden Restmaterialien, nicht benötigte Bau- und Verpackungsmaterialien u.ä. arbeitstäglich zu beseitigen. Die Beseitigung ist Bestandteil der Angebotssumme und wird nicht separat vergütet. Sofern er dieser Verpflichtung nicht nachkommt, hat der AG das Recht, die Beseitigung nach erfolgloser Mahnung auf Kosten des AN ausführen zu lassen.
24. Es ist sicherzustellen, dass die Abwasserleitungen weder durch Bauschutt, Gips, Zement, Farbreste o.ä. verstopft werden. Die Einleitung von Schmutzwässern ist strengstens verboten.

Zur kompletten Durchführung der Arbeiten sind alle Materialien einschließlich systemgebundenen Zubehör zu kalkulieren. Des weiteren sind Klein- und Befestigungsmaterialien, Transportkosten etc. inklusive aller Nebenkosten in die Einheitspreise einzurechnen. Hierzu zählen auch die Lohnnebenkosten. In den Positionen wird nicht gesondert darauf hingewiesen. Nachträgliche Forderungen werden nicht anerkannt. Ebenfalls sind für alle Einbauteile die Befestigungen zu kalkulieren, wobei je nach Anwendung nur zugelassene Systeme zu verwenden sind. Grundsätzlich sind alle Montagegerüste bis zu einer Arbeitshöhe von 5 m in die Einheitspreise einzurechnen. Ebenso die Gestellung aller erforderlichen Maschinen und Geräte.

Weiterhin sind alle Schlitz - und Stemmarbeiten für die Installationen in den Einheitspreisen zu kalkulieren. Ausgenommen sind größere Schlitze für mehrere Kabel und Leitungen sowie Wand- und Deckendurchbrüche. Besonders vergüteteWand- Decken- und Schlitzarbeiten sind im entsprechenden Titel aufgeführt.

Der Bieter muß sich gegebenenfalls an der Örtlichkeit kundig machen, soweit dies für seine Kalkulation erforderlich ist. Insbesondere hat er die Örtlichkeit auf Einbringöffnungen zu prüfen, falls dies erforderlich wird. Falls bestimmte Anlagenteile vor Fertigstellung eingebracht werden müssen, hat dies der Auftragnehmer vor Ort zu koordinieren. Die Unternehmer aller Gewerke haben die Montage vor Ort aufeinander abzustimmen in Verbindung mit der örtlichen Bauleitung. Notwendige Änderungen die aufgrund fehlender Koordinationerfolgen müssen, gehen zu Lasten der jeweiligen Unternehmer.

Die ausführende Firma erhält nach Auftragsvergabe vom Fachplaner des Bauherrn die erforderlichen Ausführungszeichnungen. Diese gelten nicht als Montage - oder Werkstattzeichnung. Während der Bauzeit hat die ausführende Firma die Pläne auf dem neuesten Stand zu halten, d.h. alle Änderungen sind in die Pläne zu übernehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung bzw. dem Fachplaner direkt mitzuteilen.

Innerhalb 3 Wochen nach Auftragserhalt hat der AN eine vollständige Werk- und Montageplanung zu erstellen und dem AG /Fachplaner zur Freigabe in digitaler Form vorzulegen.

Jede Unterverteilung wird topologisch sternförmig mit dem jeweiligen Netz von der Gebäudehauptverteilung aus versorgt. Licht- und Steckdosenstromkreise sind grundsätzlich getrennt abzusichern, falls nichts anderes in den Plänen vermerkt ist.

Grundsätzlich sind halogenfreie Leitungen zu verlegen, es sei denn in den Ausführungsplänen sind andere Kabel und Leitungen verlangt. Für die auf Putz Verlegung mittels Schellen oder Rohr sind je Laufmeter 3 Befestigungen zu kalkulieren. Bei Kabelhäufung dürfen Sammelhalter verwendet werden, wenn nicht ausdrücklich Kabelrinnen oder vergleichbare Systeme verlangt sind. Grundsätzlich sind die Stark - und Schwachstromkabel auf den Kabelbühnen oder Kanälen zu trennen.

Bei Verwendung von Kabelklammern oder Sammelhalter sind je System getrennte Befestigungen vorzusehen. Kabelbahnen dürfen nur bis zu 65% belegt werden. Auf eine ausgerichtete Verlegung ist zu achten. Bei der Auslegung der Kabelquerschnitte ist die Kabelhäufung zu beachten. Dort wo Brandschutzmaßnahmen erforderlich werden, enden die Kabelführungssysteme ca. 15 - 20 cm vor den Wand- oder Deckendurchbrüchen. Somit können die Kabel - und Leitungen entsprechend der DIN 4102 durch die Durchbrüche verlegt bzw. geschottet werden. Die max. Belegung der Durchbrüche liegtbei 60%, d.h. falls ersichtlich wird, dass die vorgesehenen Durchbrüche nicht ausreichend bemessen sind, ist die Bauleitung rechtzeitig zu benachrichtigen. Bei vertikaler Verlegung sind Steigetrassen oder vergleichbare Systeme zu verwenden. Kabelinstallationen in Installationsschächten fremder Gewerke wie RLT, Heizung etc. sind nicht zugelassen. Kabel sind in den Zwischendecken rechtwinklig zu verlegen.

In Sonderfällen ist die Verlegung in diesen Schächten mit der Bauleitung abzustimmen. Vertikale Befestigungen mit Lochband sind nicht zugelassen. Kabelbühnen, die in Nasszonen verlegt und geschnitten werden, müssen mit entsprechendem Material an den Schnittkanten behandelt werden. Ebenso sind alle Schnittkanten mit Kantenschutz zu versehen.

Hängestiele in Technikräumen oder bei sonstigen sichtbaren Installationen sind ab einer Höhe von 2m Lichte mit entsprechendem reflektierendem Kantenschutz zu versehen. Unterputz verlegte Kabel und Leitungen dürfen nur mit zugelassenem Befestigungsmaterial befestigt werden. Nägel sind grundsätzlich verboten.

Soweit die Planung zentrale Klemmstellen vorgibt, sind vor Ausführung die Standorte der Rangierverteiler mit der Fachbauleitung abzustimmen. Die ankommenden und abgehenden Kabel und Leitungen sind ordentlich und geordnet in die Verteiler einzuführen und entsprechend zu beschriften.

Bei Installation mit u.P. Abzweigdosen bzw. Kästen sind diese getrennt für die Beleuchtungs- und Steckdosenstromkreise vorzusehen. Die Stemm- und Montagearbeiten sind entsprechend in den Pos. zu kalkulieren. Grundsätzlich darf nur bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungsmaterial verwendet werden. Soweit vom AG gewünscht, sind die entsprechenden Zulassungsbescheide vorzulegen.

Grundsätzlich sind alle erforderlichen Pläne im Vorfeld mit dem zuständigen EVU abzusprechen bzw. genehmigen zu lassen. Besonders wird auf Schallschutz und Standfestigkeitsprobleme durch Leitungen und Dosen in Wänden hingewiesen. Folgende Vorschriften sind zu beachten:

- Standfestigkeit nach DIN 1053-1

- Schallschutz nach DIN 4109
- Elektroinstallation nach DIN 18015-2/1995-12

Vor Inbetriebnahme hat eine elektrotechnische Funktionsprüfung der fertigen Anlage oder, je nach Erfordernis, Teilen der Anlage auf der Baustelle unter Teilnahme der Bauleitung zu erfolgen. Das Durchführen aller nach den VDE Vorschriften geforderten Prüfungen ist in die Einheitspreise einzurechnen, falls nicht im LV eine eigene Position vorgegeben ist. Insbesondere ist das Kabel- und Leitungsnetz zu überprüfen. Nicht fabrikfertige Verteilungen sind ebenfalls gemäß DIN VDE 0100 vorzunehmen. Typen geprüfte Verteilungen sind entsprechend nachzuweisen.Über die Ergebnisse sind entsprechende Protokolle zu verfassen und den Revisionsplänen beizulegen. Die Protokolle sind mit der Unterschrift des Prüfers zu versehen.

Nach Fertigstellung der Maßnahme wird die Anlage durch einen durch den AG bestellten anerkannten Sachverständigen abgenommen. Koordination und Dokumentation erfolgen durch den AN. AG und Planer sind in die Abnahmen einzubinden. Zur Prüfung hat der AN entsprechendes Personal abzustellen. Die Kosten für das eigene Personal sind in die Einheitspreise einzurechnen. Erst nach erfolgreicher Abnahmeprüfung erfolgt die Abnahme durch den Auftraggeber.Nach Beseitigung von eventuell festgestellten Mängeln und Vorlage der Revisionsunterlagen erfolgt die Freigabe der Schlusszahlung in der prozentual vertraglich vereinbarten Höhe.

Soweit in den Positionen Fabrikats- und Typenbezeichnungen mit dem Zusatz "oder gleichwertig" angegeben sind, ist vom Bieter in den hierfür vorgesehenen Zeilen das angebotene Fabrikat und die Type einzusetzen. Fehlt diese Angabe, so gilt bei Ausführung das im Leistungsverzeichnis angegebene Fabrikat mit Type.

Für den Nachweis der Gleichwertigkeit hat der AN dem Fachplaner auf Aufforderung kurzfristig entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Für das Projekt wird eine anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlage in Gebäuden für eine dienstunabhängige, universell einsetzbare Verkabelung zur Unterstützung von informations- und kommunikationstechnischen Netzanwendung gefordert.

Die technischen Vorgaben entnehmen Sie der DIN EN 50173. Die Installationsplanung sowie Installationspraktiken sind in der DIN EN 50174 beschrieben. In der DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) ist die Anwendung von Maßnahmen für Erdung und Potentialausgleich in Gebäuden mit Einrichtungen der Informationstechnik beschrieben. Bei der Lebenserwartung gilt die DIN EN 50173.

Es ist das Leistungsvermögen der Übertragungsstrecken im Netzwerk für die Anforderungen der Netzanwendung nach 10 GBASE-T zu errichten. Die Datenkabel für die Netzanwendung 10 GBASE-T müssen die Werte nach DIN EN 50288-10 (VDE 0819-10) und DIN EN 50288-11 (VDE 0819-11) erfüllen. Bei der Netzanwendung 10 GBASE-T soll eine Kupferdatenleitung mit dem Aufbau S/FTP oder besser zum Einsatz kommen. Sie soll auch für die Übertragungsleistung nach IEEE802.3at:PoE+ geeignet sein.

Die Anschlusskomponenten einer geschirmten Verkabelung (für Verbindungstechnik: DIN EN 60603-7-41 (VDE 0687-603-7-41), DIN EN 60603-7-51 (VDE 0687-603-7-51)) für die Netzanwendung 10 GBASE-T (Kupfer-Verkabelung) müssen mind. folgende Parameter einhalten: Für die Geräteanschlussdose wird vorgeschrieben: Es ist der Permanent Link Kategorie 8 nachzuweisen. Sie sollen geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at sein und eine Anschlussmöglichkeit für die Funktionserdung haben. Die Anwendung von Maßnahmen zur Erdung und Potentialausgleich sind in der DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) beschrieben. Kabelschirm darf nicht als Zugentlastung verwendet werden wie in DIN EN 50174-2 beschrieben.

Für 19 Zoll Patch Panel Kategorie 8 wird vorgeschrieben: Es ist der Permanent Link Klasse E Index A tiefgestellt nachzuweisen. Sie sollen geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at sein und eine Anschlussmöglichkeit für die Funktionserdung haben. Die Anwendung von Maßnahmen zur Erdung und Potentialausgleich sind in der DIN EN 50310 (VDE 0800-2-310) beschrieben. Die Installationsplanung und Praktiken in Gebäuden nach DIN EN 50173-2 sind bezüglich des Schirmanschlusses bei Verwendung von geschirmten Verkabelungssystemen zu berücksichtigen. Kabelschirm darf nicht als Zugentlastung verwendet werden wie in DIN EN 50174-2 beschrieben.

Der/die Geräteanschluss/Rangierschnur muss von einem Messlabor getestet sein und den Bewertungsstandard nach DIN EN 50173 erfüllen. Es müssen auch die Vorgaben DIN EN 61935-2 (VDE 0819-935-2) erfüllt werden. Sie sollen geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at sein. Es ist eine mechanisch störungsunanfällige Konstruktion für die RJ45 Buchse einzusetzen. Dadurch wird ein Netzausfall durch Einsatz und Verwendung von RJ11/12 Stecker verhindert.
Die in der DIN EN 50174 vorgegebenen Maßnahmen zur Überprüfung der fest installierten Verkabelungsstrecke sind einzuhalten. Das Prüfen einer Glasfaserinstallationsverkabelung ist in DIN EN 50346 beschrieben.

Der AN hat die Verwendung erprobter, neu und ungebrauchter, mängelfreier, asbest- und formaldehydfreier, FCKW- freier, HFCKW- freier, den anerkannten Regeln der Technik entsprechender von sonstigen umweltschädlichen Stoffen freier und erforderlichenfalls bauaufsichtlich zugelassener und mit dem Prüfvermerk versehener Baustoffe, Bauteile und Materialien sicherzustellen.

Von den verwendeten Baustoffen dürfen weder von ihrer Grundsubstanz noch von irgendwelchen Beimengungen Immissionen ausgehen, die nach dem Einbau zu unzulässigen Konzentrationen führen. Im Bereich der durchzuführenden Baumaßnahme dürfen nach der Inbetriebnahme zur Nutzung keine physikalischen, chemischen oder mikrobiologischen Luft- und Material- oberflächenzustände auftreten, die gesundheitlich schädlich sind. Sensorische und geruchliche Auffälligkeiten wie auch Reizerscheinungen müssen ausgeschlossen werden.

Der AN hat der Objektüberwachung und dem AG bei überwachungspflichtigen Bauteilen und Stoffen unverzüglich schriftlich die überwachende Stelle / Organisation zu benennen, schriftlich den Nachweis der ordnungsgemäßen Überwachung zu übergeben und das Überwachungsergebnis mitzuteilen. Darüber hinaus ist vom AN auf Verlangen des AG eine vollständige Auflistung aller verwendeten Baustoffe gegliedert nach dem Brandverhalten der Baustoffe gem. DIN 4102 vorzulegen, vorab digital, Originale in der Dokumentation. Für Schäden der Baustoffe und Bauteile aus unsachgemäßem Transport und Lagerung haftet der AN.
Die Verarbeitungsvorschriften und Bestimmungen der jeweiligen Materialhersteller sind zu beachten.

Wir weisen alle Bieter ausdrücklich darauf hin, dass die Leistungsbeschreibung vereinzelt auf Leitprodukte verweist, da der Auftragsgegenstand anders nicht hinreichend genau und allgemein verständlich beschrieben werden kann (vgl. § 31 Abs. 6 VgV).

Die Angabe von Leitprodukten dient sowohl der Genauigkeit und Verständlichkeit der Leistungsbeschreibung als auch der Arbeitserleichterung für die Bieter, da diese das Angebot bei der Vorgabe von Leitprodukten erfahrungsgemäß schneller bearbeiten können als bei einer - hier ohnehin nicht möglichen - produktneutralen Ausschreibung.

Selbstverständlich darf statt des in der Leistungsbeschreibung genannten Leitprodukts ein anderes, gleichwertiges Produkt angeboten werden, sofern dies in der Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich anders vermerkt ist. Bieter müssen das vom Leitprodukt abweichende Produkt ausdrücklich im Angebot benennen und seine Gleichwertigkeit durch geeignete Nachweise (z. B. Datenblätter) nachweisen.

Nicht mit dem Angebot eingereichte Nachweise zur Gleichwertigkeit werden vom Auftraggeber nicht nachgefordert. Ein Angebot mit vom Leitfabrikat abweichendem Produkt ohne Gleichwertigkeitsnachweis gilt als unvollständig und wird aus der Wertung ausgeschlossen. Trägt ein Bieter an der in der Leistungsbeschreibung vorgesehenen Stelle kein anderes Produkt ein, so erklärt er damit, dass er das Leitprodukt anbietet.

Sollte ein Bieter der Auffassung sein, dass diese Vorgehensweise gegen Vergabevorschriften verstößt, so wird er ausdrücklich aufgefordert, den aus seiner Sicht vorliegenden Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Ende der Bewerbungs- oder Angebotsfrist zu rügen. Ohne eine vor Ende der Bewerbungs- oder Angebotsfrist erfolgende Rüge wird der Auftraggeber sich auf eine Rügepräklusion gem. § 160 Abs. 3 GWB berufen.

Materialbestellungen dürfen erst nach Durchführung einer Bemusterung und deren Freigabe durch die Bauleitung oder den Bauherrn erfolgen. Soweit für den AN Kosten für die Bemusterung oder die Muster entstehen, sind diese in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

Dieses gilt für Positionen, die nicht dem Leitfabrikat entsprechen.

Der AN garantiert, dass die bereitgestellten Netzwerkgeräte:

- neu sind, direkt vom Hersteller oder von dessen autorisierten Händlern stammen und sich in der ungeöffneten (versiegelten) Originalverpackung des Herstellers befinden.

- unter die Garantie des Herstellers fallen

- entsprechend den Herstellerrichtlinien von den Support- und Serviceleistungen des Herstellers abgedeckt werden

- mit einer gültigen Softwarelizenz ausgeliefert werden

- die europäischen Regelungen für den parallelen Handel erfüllen

- dem Hersteller als an den Kunden verkauft gemeldet werden

Die Rechnung wird erst nach Prüfung der Seriennummern durch den Auftragnehmer beglichen. Bei Bedarf können diese auch vor Lieferung dem Auftraggeber zur Prüfung mitgeteilt werden.

Wichtige Lieferzeiten sind seitens des AN in einer separaten Liste mit dem Angebot abzugeben. (Lieferzeiten die länger als 3 Kalenderwochen betragen.)

Seitens des Auftragnehmers sind alle erforderlichen Versicherungen (z.B. Bauhaftpflicht, Betriebshaftpflicht, Diebstahl etc.) für das o.g. Bauvorhaben nachzuweisen. (Versicherungshöhe mind. 3 Mio. EUR für Personenschäden und 1 Mio. EUR für sonstige Schäden - zweifach maximiert für das Versicherungsjahr)

Bauherr:

Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AöR

Sondervermögen-Immobilien Duisburg (SVI)

Schifferstr. 190

47059Duisburg

Deutschland

Baustelle:

Aletta-Haniel-Gesamtschule

Carpstr. 13

47119 Duisburg

Die Hygiene-Regeln auf der Baustelle einzuhalten, ist für alle Unternehmen eine stete Herausforderung. Ständig wechselnde Einsatzstellen mit verschiedenen Beteiligten, wechselnde Verantwortlichkeiten und flexible Abläufe stellen regelmäßig hohe Anforderungen an die Handwerksbetriebe. Vor dem aktuellen Hintergrund des sich rasant ausbreitenden Coronavirus erlangen Hygiene-Maßnahmen auf der Baustelle jedoch die allergrößte Bedeutung.
Grundlegende Hygiene-Anforderungen sind in der aktuellen Fassung der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) geregelt. Sie dienen dem Schutz und der Gesundheit von Beschäftigten beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten und sind in den zugehörigen Technischen Regeln für Arbeitsstätten detailliert untersetzt. Die wesentlichen Informationen für Sozialräume auf Baustellen hat die BG BAU im Baustein A025 "Sozialräume auf Baustellen" als Praxishilfe zusammengefasst. Ergänzend zu den allgemeinen Anforderungen an Arbeitsstätten werden aufgrund der besonderen Arbeitsbedingungen im Anhang 1 der ArbStättV besondere Maßnahmen für Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten, für Arbeitsplätze im Freien und auch speziell für Baustellen festgelegt [Anhang 1, Abschn. 5.1 und 5.2].
Die Bereitstellung von Hygieneartikeln, wie z.B. Seife und Papiertrockentücher oder Desinfektionsmittel, ist in erster Linie eine Aufgabe des Unternehmers/Arbeitgebers.
Hier sind alle Nutzer aufgefordert, ordentlich und umsichtig mit der Einrichtung umzugehen.
Für die ordnungsgemäße Umsetzung aller Maßnahmen zum Schutz seiner Beschäftigten und auch für die Reinigung der Aufenthaltsräume und Arbeitsbereiche seiner Beschäftigten hat der Unternehmer zu sorgen.

Zur Infektionsnachverfolgung hat der AN intern eine stundengenaue Anwesenheitsliste des Personals zu führen.

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18382 - Nieder- und Mittelspannungsanlagen mit Nennspannungen bis 36 kV.
Ergänzend sind zu berücksichtigen:

DIN 18384-Blitzschutzanlagen DIN 18386-Gebäudeautomation
Die technische Ausführung ergibt sich aus den genannten wie aus den im Folgenden aufgeführten Regelwerken.
Ergänzend zu den in VOB, Teil C aufgeführten Normen gelten:
DIN 18014-Fundamenterder

DIN 18015 -1-Elektrische Anlagen in Wohngebäuden - Teil 1: Planungsgrundlagen

DIN 18015-2-Elektrische Anlagen in Wohngebäuden - Teil 2: Art und Umfang der Mindestausstattung

DIN 18015-3-Elektrische Anlagen in Wohngebäuden - Teil 3: Leitungsführung und Anordnung der Betriebsmittel

DIN EN 60669-Schalter für Haushalt und ähnliche ortsfeste elektrische Installationen (Normenreihe)

DIN EN 61082-Dokumente der Elektrotechnik (Normenreihe)

DIN EN 61386-1-Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN-Vorschriften bzw. Sonderzulassungen der eingebauten Kabel, Schalter, Verteilungen, Sicherungen, Geräte, Hilfsvorrichtungen und Leuchten DIN-Vorschriften über Beschilderungen und Schaltungsunterlagen
Weitere Ausführungsgrundlagen sind u.a.:
DIN 14092 für Feuerwehrhäuser

DGUV Information 205-008 Feuerwerhrgerätehäuser

Anschlussvorschriften des Energieversorgungsunternehmens

VDE-Vorschriften

Vorschriften des jeweiligen Versorgungsnetzbetreiber (Strom) und Verbindungsnetzbetreibern (Telekommunikation) -Entscheidungen und Festlegungen der DKE (Deutsche Elektronische Kommission im DIN)
Für einzubauende Aggregate, Steuer-, Mess- und Regeleinrichtungen u. dgl. gelten die jeweils zutreffenden DIN-Vorschriften.
Darüber hinaus zu beachtende Technische Regeln: VdS-Richtlinien der VdS Schadenverhütung GmbH des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV):
VdS 2005-Leuchten

VdS 2007-Anlagen der Informationstechnologie (IT-Anlagen)

VdS 2015-Elektrische Geräte und Einrichtungen

VdS 2021-Brandschutz bei Bauarbeiten; Merkblatt zur Schadenverhütung

VdS 2023-Elektrische Anlagen in baulichen Anlagen mit vorwiegend brennbaren Baustoffen

VdS 2024-Errichtung elektrischer Anlagen in Möbeln und ähnlichen Einrichtungsgegenständen

VdS 2025-Kabel- und Leitungsanlagen, Richtlinien

VdS 2046-Elektrische Anlagen bis 1000 V, Sicherheitsvorschriften

VdS 2067-Elektrische Anlagen in der Landwirtschaft

VdS 2097-Baulicher Brandschutz: Produkte und Anlagen

VdS 2302-Niedervoltbeleuchtung

VdS 2324-Niedervoltbeleuchtungsanlagen und -systeme

VdS 2349-Störungsarme Elektroinstallationen

VdS 2460-Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (FI)

VdS 3501-Isolationsfehlerschutz in elektrischen Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln - RCD und FU; Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 3501-Isolationsfehlerschutz in elektrischen Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln - RCD und FU; Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2311-Einbruchmeldanlagen VdS 3511-Sicherungsrichtlinien für Museen und Ausstellungshäuser

VdS 2095-BMA Planung und Einbau DIN 14675-Brandmeldeanlagen Aufbau und Betrieb DIN VDE 0833-Brandmeldeanlagen DIN VDE 0826-Brandwarnanlagen DIN EN 50173-Netzwerk sowie weitere DIN Normen, EN Normen und VdS Richtlinien die zur Errichtung der ausgeschriebenen Anlagen bzw. Systeme zum Tragen kommen.

Hinzu kommen:

Landesbauordnung NRW

Schulbauordnung NRW

Leitungsanlagenrichtlinie NRW

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Die angebotenen Geräte, Verteiler u. dgl. müssen den vorgegebenen Bauwerksmaßen entsprechen. Fehlen diese in den Unterlagen, sind sie rechtzeitig beim Auftraggeber anzufordern.
Baustromverteiler müssen mindestens der Schutzart IP 43, die ggf. dazu gehörenden Messeinrichtungen IP 54 entsprechen.
Für Einbaugeräte, Verteiler, Schaltanlagen u. dgl. ist nach Möglichkeit eine einheitliche Bauform und ein Fabrikat zu verwenden, sofern in der Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich bestimmte, unterschiedliche Fabrikate vorgegeben werden.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei brandschutztechnischen Forderungen die amtlichen Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) vorzulegen.
Die Lieferung von Zubehör und Ersatzteilen muss für die Dauer der Gewährleistung gesichert sein. Ein ggfs nötiger Austausch eines Gerätes aufgrund mangelnder Ersatzteile ist nach Rücksprache mit dem AG ggfs möglich, wenn das Tauschgerät mindestens gleiche Anforderungen erfüllt.
Alle Kunststoffrohre- und Mantelleitungen sind bei der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die erforderlichen Angaben möglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu übergeben.
Bevor der Auftragnehmer gemäß ATV Abschnitt 3.1 Stemm-, Fräs- und Bohrarbeiten mit dem Auftraggeber bzw. der Bauleitung abstimmt, muss er die geplanten Schlitze oder Durchbrüche gemäß Abschnitt 4.1 der ATV an den betreffenden Stellen anzeichnen.
Es sind nur die vorgesehenen Schlitze, Aussparungen, Durchbrüche zu belegen. Im Zweifel ist die Bauleitung zu konsultieren.
Staub und Schmutz vom Bohren und Fräsen sind sofort zu entfernen. Beim Bohren in nicht mehr im Rohbauzustand befindlichen Bereichen ist der Bohrstaub mit Absaugvorrichtungen unmittelbar am Bohrloch aufzufangen.
Erforderliche Maße für Fundamente, Nischen u. dgl. sind vom Auftragnehmer rechtzeitig dem Auftraggeber mitzuteilen, soweit sie das angebotene Fabrikat betreffen.
Durch die Nutzung von Räumen als Unterkunft und Lager dürfen die Leistungen anderer Gewerke nicht behindert werden.
Bauseitig gestellte Bauteile sind zu prüfen und einschließlich aller Nebenleistungen einzubauen bzw. anzuschließen und mit dem Einheitspreis anzubieten.
Sämtliche zur Verfügung stehende Pläne müssen als Ausführungspläne gekennzeichnet sein. Vorabzugspläne dürfen nicht als Ausführungspläne benutzt werden. Sofern nicht aus den Planungsunterlagen ersichtlich, ist mit dem Bauherren eine Absprache über die nutzungsgerechte räumliche Verteilung von Auslässen, Steckdosen und Anschlüssen zu treffen. Die in den aufgeführten technischen Regeln geforderte Mindestanzahl ist dessen ungeachtet einzuhalten, wenn dem der ausdrückliche Wunsch des zuvor beratenen Bauherren nicht entgegensteht.
Bei der Verlegung ist sicherzustellen, dass die Kabel und Leitungen bis an die jeweiligen Geräte und Verteilungen, inkl. aller Kabelbühnen, Leerrohre usw. verlegt werden.
Bei der Montage von Rohren für Telefon-, MSR, und EDV - Leitungen, ist auf einen ausreichenden gegenseitigen Abstand zwischen Fernmelde- und Starkstromleitung zu achten.
Das Erstellen von Schlitzen an Mauerwerk darf nur mit Mauerfräsen vorgenommen werden. Stemmarbeiten sind mit geeignetem Werkzeug unter möglichster Schonung der Bauwerke auszuführen, Aussparungen für die wichtigsten Durchbrüche werden nach Möglichkeit vorgesehen. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass Schornsteine und Luftschächte nicht beschädigt werden, ggf. ist ein anderer Leitungsweg zu wählen.
Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen, geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.
Sämtliche metallische leitende Teile müssen in den Potentialausgleich einbezogen werden.
Verteilungsanlagen, Sicherheitsschalter und sonstige zur Sicherheit dienende Betriebsmittel sind zu beschriften.
Beschriftungen müssen dauerhaft angebracht sein; eine handschriftliche Ausführung ist nicht zulässig. Alle Verteilungen müssen einen Schaltplan in einer Schaltbildtasche enthalten; codierte Bezeichnungen sind zu erläutern.
Das Anbringen von Elektrobauteilen unter wasserführenden Rohrleitungen bzw. sanitär- und heizungstechnischen Objekten, bei denen Undichtigkeiten nicht absolut auszuschließen sind, ist grundsätzlich zu vermeiden. Im Ausnahmefall sind Bauteile mit dem entsprechenden Schutzgrad gegen Wasser einzubauen oder Abdeckungen anzubringen.
Feuerverzinkte Teile sind nicht zu fetten, sondern anderweitig (z.B. im Chromsäurebad) zu passivieren. Fehlstellen und Beschädigungen sind auf der Baustelle nach Möglichkeit mit Spritzverzinkung zu beseitigen, anderenfalls ist Zinkstaubbeschichtung mit 94 - 96 % Zinkstaubanteil zulässig.
Die vorzunehmenden Einweisungen und zu übergebenden Unterlagen schließen auch ein:
- Bestandspläne der neuen Anlagen

- Technische Beschreibung von Geräten

- Ersatzteillisten

- die Einweisung über die Überwachung und Wartung der Anlage.
Die Gestaltung eines Wartungsvertrages wird hiervon nicht berührt.
Die Verbindung von Bauteilen als lösbare oder nicht lösbare Verbindung ist dem Auftragnehmer freigestellt, sofern sich nicht aus Plänen, Beschreibungen, Werkzeichnungen oder Normen etwas anderes ergibt.
Alle tragenden Teile Kabelhalter, Kabelbühnen, Schellen sind mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln (DIN 4102 sofern erforderlich) zu befestigen.
Belastungs- und Verwendungsnachweise sind auf Verlangen vorzulegen.
Späne vom Bohren und Fräsen, sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten Teilen zu entfernen.

Der Auftragnehmer darf sich nicht auf die Farbkennzeichnung einer ihm unbekannten Anlage verlassen.
Bei den Installationsarbeiten ist zu beachten, dass die VDE-Bestimmungen auch für Erweiterungen sowie den Wiederaufbau elektrischer Anlagen anzuwenden sind. Bei Installationen, die als Bestand belassen werden, ist sorgfältig zu prüfen, welche Ader als Schutzleiter verwendet wurde. Nach Fertigstellung der Installationen sind auch sämtliche Anschlüsse der alten Anlage zu prüfen, um Verwechslungen von Außen- und Schutzleiter sowie unbefugte Eingriffe Dritter auszuschließen. Alte und neue Systeme dürfen keinesfalls in einem Rohr gemeinsam verlegt sein.
Sofern mineralisolierte Leitungen (NUM) ausgeschrieben sind, ist auf die speziellen Endabschlüsse zu achten.

Alle Kunststoffrohre und -mantelleitungen sind bei der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
Bei Deckendurchführungen sind unter Putz verlegte Leitungen im Bereich von Scheuerleisten oder sonstigen gefährdeten Bereichen mit 2 mm dickem verzinktem Stahlblech oder Stahlpanzerrohren zu schützen.
Alle Kabel, Adern und Klemmen sind deutlich, unverlierbar, übersichtlich und systematisch in Klemmkästen, Verbrauchern, Verteilungen und Plänen zu beschriften. Reservekabel und -adern sind darüber hinaus auf eigene Klemmen zu führen.
Die Verlegung der Verteilungsleitungen hat genau nach den Installationsplänen zu erfolgen. Abweichungen dürfen nur nach Rücksprache mit dem Auftraggeber erfolgen.
In Bereichen mit mechanischer Beanspruchung für Kabel und Leitungen sind diese in Panzerrohr zu verlegen.
Alle Leitungen für Starkstrom, die in Rohren verlegt werden, müssen in NYA-Ausführung garantiert gleichstromfest sein. Der Rohrdurchmesser für die einzelnen Querschnitte und Aderzahlen richtet sich nach der Verlegungsart und Angabe der Herstellerfirma der Kunststoffrohre.
Betriebsfertiges Verlegen ist nicht nur das Verlegen der Leitungen selbst, sondern auch das ordnungsgemäße Absetzen und Anklemmen der Leitungen an allen Verbindungs- bzw. Abzweigstellen, soweit das nicht Angelegenheit des Installateurs der Geräte ist. Besondere Sorgfalt ist bei der Verlegung von Kunststoffrohren bei der Aufputzmontage zu beachten.
Alle Leitungen sind parallel oder senkrecht zur Deckenebene zu verlegen. Sinngemäß sind auch die Leitungen zu den Leuchten rechtwinkelig zu den Wänden zu führen. Auf die Installationszonen nach DIN 18015-3 wird besonders hingewiesen.
Leitungen in Böden, auch in Hohl- und Doppelböden, dürfen nur parallel bzw. senkrecht zu den Wänden verlegt werden, schräg verlaufende Leitungen sind unzulässig.
Für das Elektrogewerk installierte Kabelzugrohre, Wanddurchführungen usw. mit Verbindung zum Außenbereich sind während der Bauphase gegen eindringendes Wasser, Schmutz und Kleintiere sicher abzudichten.
Schwachstromkabel sind getrennt von Starkstromkabeln auf eigener Trasse zu verlegen, die genormten Abstände sind einzuhalten.
Bei der Montage von Installationsrohren für geschlossene Verlegung ist leichtes Auswechseln bzw. Einziehen zu gewährleisten. Knicke oder enge Bögen sind nicht erlaubt. Bei größeren Längen bzw. mehr als 3 Bögen sind Zugkästen vorzusehen. Alle Leerrohre sind mit Zugdraht auszurüsten.
Stegleitungen dürfen nur dann verwendet werden, wenn eine andere Leitungsart wegen der vorhandenen Unter- und Deckenkonstruktion zu aufwändig ist. Gegebenenfalls ist eine Vereinbarung mit der Bauleitung zu treffen. In jedem Fall aber ist eine Reserveader zusätzlich zu verlegen. Für die Deckenauslässe sind spezielle Auslässe für Stegleitungen zu verwenden. Die Befestigung erfolgt mit Spezialkleber, d.h. ohne Gips.
Feuchtraumleitungen auf Putz sollen mit Greif-Isolierschellen (gleicher Abstand, max. 30 cm) befestigt werden. Bei mehr als drei parallel verlaufenden Leitungen sollen Registerschienen verwendet werden. Kabeldurchführungen in Decken und Wänden sind grundsätzlich durch Schutzrohre (putzbündig, abgedichtet) herzustellen. Für jede Leitung ist in der Regel ein eigenes Rohr zu verlegen. Bei senkrechter Verlegung in Schichten sind Schellen mit Druck- und Gegenwanne zu verwenden.
In Werkstätten, Lagerräumen u.ä. sind die Leitungen bis 2,50 m über OKF durch eine offene Kunststoff- oder Stahlpanzerrohr-Umhüllung zu schützen.
Kabelträgersysteme (Kabelpritschen) sind in verzinkter Ausführung anzubieten. Entsprechende Formstücke für horizontale oder vertikale Richtungsänderungen sind einzubauen. Gitterträger sind nur nach Absprache mit dem Auftraggeber zugelassen.
Sämtliche Leitungen in Zwischendecken oder Trockenbauwänden, die nicht auf Kabelpritschen liegen, sind mit Schellen zu befestigen oder in Kunststoffrohren zu verlegen.

Werden Kabelkanäle und -verteilungen im Estrich verlegt und sind Anforderungen an den Schallschutz zu beachten, so darf keine starre Verbindung mit der Rohdecke entstehen, d.h. dass nur Nivellierschrauben mit Dämmelement verwendet werden. Trennungen und Anschlüsse sind gegen das Eindringen von Beton zu schützen.
Bodenkanäle und -verteilungen dürfen sich beim Einbringen des Estrichs nicht verformen.
Zu öffnende, mit dem Fußboden abschließende Bauteile sind während der Montagezeit gegen Verschmutzungen und Beschädigungen durch Dritte zu schützen und ggf. provisorisch zu schließen.
Alle Bauteile des Unterflur-Kanalsystems sind auf die Nutzung der Bodenfläche abzustimmen, insbesondere auf zu erwartende Punktlasten.
Schalter und Steckdosen, sowie Einsätze für Kombinationen müssen mit Tragringen ausgerüstet sein und sind mittels Schrauben in den Isolierstoff-Unterputzdosen zu befestigen. Spreizklemmenbefestigung als alleinige Halterung ist nicht zugelassen.
Werden nicht näher bezeichnete Mehrfachsteckdosen ausgeschrieben, können diese als mehrere Dosen unter einem Abdeckrahmen oder als Mehrfachsteckdose in nur einer Gerätedose eingebaut werden.
Beim Anbringen von Schaltern und Steckdosen ist auf die Schlagrichtung der Türen zu achten.
Isolierstoffdosen und -kästen müssen mit eingepressten Metall-Gewindebuchsen für die Deckelbefestigung ausgestattet sein. Dosen und Kästen mit Gewinde, hierfür in Pressstoff eingeschnitten, sind nicht zugelassen.
Im Zuge der Rohrverlegung dürfen Kästen und Dosen nicht festgegipst werden, sondern diese sind - soweit notwendig - nur behelfsmäßig zu befestigen. Erst nach Beendigung der Verputzarbeiten sind Dosen und Kästen genau putzeben zu richten und so im Mauerwerk zu befestigen, dass ein einwandfreier Sitz gewährleistet wird.
Ferner ist darauf zu achten, dass

- alle Kästen senkrecht sitzen

- Abzweigdosen bzw. -kästen jeweils in gleicher Höhe liegen

- die Dosen für Schalter bzw. Steckdosen jeweils in gleicher Höhe liegen

- die ggf. bei tropf- oder spritzwassergeschützten Betriebsmitteln vorgesehenen Entwässerungsöffnungen an der Unterseite des Gehäuses vor dem An- oder Einbau geöffnet und nicht durch Gips o. ä. verschlossen werden und, wenn nichts anderes angegeben wird, dass -untereinander- bzw. nebeneinander liegende Schalterdosen genau in lotrechter bzw. waagrechter Linie liegen

- Schalterdosen in gefliesten Wänden genau im Fugenschnitt gesetzt werden (Zusammenarbeit mit dem Fliesenleger)

- bei nebeneinanderliegenden Dosen oder Kästen, sofern die Abweichungen nicht zu groß sind, entweder nur Dosen oder nur Kästen verwendet werden

- Schalter in der Kippstellung "oben aus" montiert werden.
Steckdosen im Außenbereich sind grundsätzlich gegen unbefugte Benutzung zu sichern.
Stahlblechkästen für Auf- oder Unterputzmontage sind mit innenliegenden Winkeleisenrahmen mit Deckel im Falz und Messingschrauben zu befestigen, sie sind mit einem glatten, einwandfrei haftenden Grundanstrich zu liefern. Bei Verlegung von Stark- und Schwachstromleitungen in einem Kasten sind Trennwände und bei Postleitungen getrennte Deckel vorzusehen.
Sämtliche Verteilungen sind, wenn nicht besonders vermerkt, nach den Standardmaßen für öffentliche Bauten zu fertigen.
Für sämtliche Verteilungen sind einheitliche Schlösser vorzusehen. Die Vorgaben bzgl des Schließsystems werden durch den AG gemacht. Eine Ausnahme bilden Hauptverteilungen.
Sämtliche Motorschutzgeräte, auch bauseits gelieferte, müssen auf die Nennstromstärke des jeweils zu schützenden Motors eingestellt werden. Die Überprüfung der Relais hat nach Vorschrift der Herstellerfirma zu erfolgen.

Ergänzend zu Nr. 4.1 DIN 18382 gelten als Nebenleistung:
-Anschließen von Leitungen und Kabeln an vorhandene Anschlussklemmen von Bauteilen.

-Zubehör für Kabelträgersysteme, wie Befestigungswinkel, Klemmwinkel, Distanzstücke, Trägerklauen, Verankerungen (ohne bauseitige oder in anderen Positionen enthaltene Leistungen), Verbindungsstücke, Anschlussstücke, Wandbügel, Trägerlaschen, Schutzkappen, Eckbleche, Auflagerwinkel und -konsolen, Halterkupplungen, Leiterhalter und sonstige Kleinmaterialien.

-Hilfs- und Haltekonstruktionen, z.B. C- oder L-Profile, für die ausgeschriebene Verlegeart.

-Kleinmaterial, wie Lötzinn, Dichtbuchsen, Schellen, Haken, Schmelzeinsätze, Bindemitteln, Kitt, Dübeln, Schrauben u. dgl.

-Leistungen gemäß Nr. 3.2.1 DIN 18382.

-Die notwendigen und üblichen Beschilderungen und Beschriftungen für Befehlsgeber, sonstige Steuereinrichtungen und Geräte sowie ggf. für Kästen und Abzweige.

-Das Weiterrücken fahrbarer Gerüste für eigene und fremde Gerüste, sofern das ohne Auf- und Abbau und lediglich durch erneute Abstützung möglich und zulässig ist.

-Produktbedingte Abweichungen der im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Maße für Einbauteile bis 20 mm in Länge, Breite, Höhe.
Ergänzend zu Nr. 4.2 DIN 18382 gelten als besondere Leistung:
Das Anschließen oder Abklemmen von Kabeln oder Leitungen an bzw. von bauseitig vorhandenen Bauteilen, sofern es nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt wurde.

Die Abrechnung gemäß Abschnitt 5.3 ATV DIN 18380 bezieht sich auf die tatsächlich nach technischen Erfordernissen verlegten Leitungen, Rohre und Kanäle und dergleichen. Über die technischen Erfordernisse hinausgehende und damit unnötige Längen und dadurch verursachte unwirtschaftliche Verlegung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Gegenüber den ausgeschriebenen Leitungsmassen sind auf Grund der örtlichen Situation entsprechend aufzumessen und abzurechnen. Somit können sich Massenverschiebungen in den einzelnen Positionen ergeben.

Es ist ein baubegleitendes prüfbares Aufmaß (Massen aufgeteilt auf LV-Positionen, Stromkreise und Räume) zu erstellen, das unaufgefordert und rechtzeitig vor Sichtentzug der Leistungen durch den Baufortschritt zur Prüfung vorzulegen ist.
Eine Abrechnung nach Plänen bedarf der ausdrücklichen Vereinbarung.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist und als Ansprechpartner für alle Arbeits- und ausführungsrelevanten Punkte zur Verfügung steht.
Es dürfen für alle Befestigungen nur bauaufsichtlich zugelassene Dübel verwendet werden.
Sämtliche Sammelbefestigungen für Kabel und Leitungen an und in Decken sind in Metall auszuführen. Ausführungen in Kunststoff sind nicht zulässig.
Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen als Farbplot auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung.
Die Ausführungszeichnungen können vor der Angebotsabgabe nach vorheriger Terminabsprache eingesehen werden.
Über den gesamten Bauzeitraum werden allen Gewerken WC-Anlagen bauseits zur Verfügung gestellt.
Der Auftragnehmer hat Sorge zu tragen, dass Schutt und Unrat, welcher bei der Ausführung der nachstehend aufgeführten Positionen anfallen durch ihn beseitigt bzw. entsorgt werden.

Bautagebuch

Es ist ein Bautagebuch über die Ausführung, insbesondere Ausführungsbeginn, Ausführungsende, durchgeführte Arbeiten, Ort der Arbeiten, Anzahl und Personalien der Mitarbeiter, zu führen und dem Auftraggeber fortlaufend, mindestens 1xwöchentlich vorzulegen.

Objekt: Aletta-Haniel-Gesamtschule, Carpstr. 13, 47119 Duisburg

Neuaufbau einer Stromversorgung und einer anwendungsneutralen Kommunikationskabelanlage nach EN 50173. Umsetzung von erforderlichen Maßnahmen innerhalb eines Schulgebäudes im Bestand mit nachfolgendem Leistungsumfang. Aufbau von primären bzw. sekundären Übertragungsstrecken der Kommunikationskabelanlage mit einer standortspezifischen Tertiärverkabelung für den Zugang zu externen Netzen (Internet).

Zusätzlich werden die gleichen Anforderungen auch im auf der Liegenschaft befindlichen Stadtbad/Sporthalle ausgeführt. Anbindungen zwischen den Gebäuden werden neu geschaffen.

Installation einer Primärverkabelungsstruktur aus einzelnen LWL- Glasfaserstrecken aus einem vorhandenen Serverraum zu den einzelnen Datenverteilern. Als Kabeltyp wird ein Lichtwelleiter LWL Universalkabel mit Multimodenfasern der Klasse OM4 verwendet. Die Anbindung an den Hausübergabepunkt des Versorgers erfolgt mittels Universalkabel mit Singlemodefasern der Klasse OS2.

Die Montage der vertikal angeordneten 19"-Rangierverteiler und Netzwerkkomponenten erfolgt seitlich im Datenverteiler. Der Zugang

erfolgt über eine abschließbare Sichttür mit Glaseinsatz. Die vordere Abdeckung des Verteilers ist verschraubt und abnehmbar.

Die Tertiärverkabelung im Klassen-/Verwaltungsraum wird über einzelne Kupferkabelstrecken als Simplexkabel Cat.7A realisiert (4P AWG 22/1), halogenfreie Ausführung.

Datenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung:

Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild-, Multimedia- und Datensignalen. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse FA (1200 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801. Aufgrund des erhöhten Leiterquerschnitts für Power-over-Ethernet (PoE) geeignet.

Die Leitungsführung in den Klassen-/Verwaltungsräumen erfolgt innerhalb von Brüstungskanälen mit 80mm Deckelspur für die frontseitige Montage von Installationsgeräten. Anordnung von informationstechnischen Anschlussdosen im BR-Kanal zur Aufnahme von feldkonfektionierten Simplexkabelstrecken mit RJ45 Cat.6A Steckern. Im Wandverteiler werden die Cat.7A Netzwerkkabel auf einem 19" Rangierverteiler abgelegt.

Stromversorgung:

Montage von Stromkreis-Wandverteilern innerhalb der einzelnen Etagen. Verteiler mit bereichsweiser Zuordnung der Klassen-/Verwaltungsräume. Teilweise sind Bestandsverteiler mit ausreichenden Platzverhältnissen durch den Einbau von FI/LS Schaltern zur weiteren Versorgung zu nutzen.

Die Versorgung bzw. Leitungsführung 230V und LWL zu den Klassen-/Verwaltungsräumen erfolgt teilweise über die Flurdecken oder in Leitungsführungskanälen. Verlegung in flammwidrigen Kabel-Sammelhaltern. Die vorhandenen Kabeltrassen sind nicht für die Leitungsverlegung zu nutzen. Leitungen in notwendigen Fluren sind nach § 36 BauO NRW zu installieren bzw. verlegen. Die Installation der Leitungen hat gemäß der Leitungsanlagen-Richtlinie NRW (LAR NRW) zu erfolgen. Der §40 BauO NRW 2018 ist ebenso zu beachten.

Das Öffnen und Schließen der Decken (OWA-Decke und Paneeldecke) gehört mit zum Leistungsumfang.

Erschließen der Stromkreisverteiler:

Für die Erschließung der Stromkreis Wandverteiler in den Etagen ist ggfs. ein Hauptverteiler (HV-DP) mit NH-Sicherungsschaltleisten aufzubauen. Die Einspeisung erfolgt aus der vorhandenen Gebäude Niederspannungshauptverteilung NSHV. Die Aufstellung erfolgt mit im NSHV-Raum.

Ausbau der Leitungswege:

Herstellen von Kernbohrungen in Wänden und Steigepunkten. Montage von Steigetrassen für die weitere Leitungsführung über die Flurdecken. Nach erfolgter Leitungsverlegung sind die hergestellten Wand- und Deckenöffnungen mit bauaufsichtlich zugelassenen Brandschotts S90 zu verschließen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext