An- und Abfuhr, ab- und aufladen, aufstellen und abbauen, ggf. umbauen aller für die Bauausführung erforderlichen Einrichtungen wie Geräte, Maschinen, Bauwagen, Beleuchtung, Absperrungen und Beleuchtungen der Baustelle sowie heranbringen von Wasser, Gas und Strom von den durch die Versorgungsträger angegebenen Stellen bis zur jeweiligen Anschlussstelle im Bereich der Baustelle. Die Vorhaltung aller Einrichtungen, Geräte, Maschinen und ähnlichem ist in den Einheitspreis der jeweiligen Position einzurechnen. Die geforderte Vergütung für diese Position erfolgt prozentual nach Baufortschritt.

Transport des Ebenheitsmessgerätes mit einem Lkw vom städtischen Bauhof zur Einsatzstelle und zurück; einschließlich Mithilfe bei der Messung. Für das Auf- und Abladen des in einer Kiste zu transportierenden etwa 4 m langen Gerätes und für die Beteiligung beim Messvorgang (u.a. Verkehrssicherung)

sind mindestens 3 Mann erforderlich.

Für Schäden am Gerät die während des Transportes enstanden sind haftet der Auftragnehmer.Das Ergebnis der Ebenheitsmessung muss spätestens am

Tage der Abnahme vorliegen.

Bauzaun, Höhe 2,00 m, aus verschweißtem Metallrohrrahmen und Drahtgitter einschließlich der

Aufstellvorrichtungen (Betonfüsse) sowie der Verbindungsschellen in jeweils benötigten

Einzelmengen zur Baustelle antransportieren, standsicher aufstellen, die Elemente fest

miteinander verbinden und nach Abschluss der Baumaßnahme abbauen und abfahren.

Leistung einschließlich des jeweiligen Öffnens und

Schließens des Bauzaunes zur Arbeitsabwicklung

innerhalb des Baufeldes. Der Zaun ist täglich, nach Abschluss der Arbeiten zu verschließen.

Material: verzinkter Stahlrohrrahmen und Vergitterung mit Standfüßen

Ausführung: in Teilabschnitten

(Drahtbefestigungen sind nicht zugelassen!)

Bauzaun, Höhe 2,00 mm, aus verschweißtem Metallrohrrahmen und Drahtgitter einschließlich

der Aufstellvorrichtungen (Betonfüsse) den Erfordernissen des Bauablaufes entsprechend

umsetzen. Nach dem Umsetzen des Zaunes die Elemente wieder fest miteinander verbinden.

Bauzaun aus verschweißtem Metallrohrrahmen und Drahtgitter, einschließlich der Aufstellvorrichtungen (Betonfüsse) sowie der Verbindungsschellen vorhalten, warten und instand setzen.

Beschädigte oder entwendete Bauzaunelemente sind unverzüglich auszutauschen bzw. zu ersetzen. Die Kosten hierfür sind einzurechnen.

Abgerechnet wird nach der Länge der aufgestellten Zäune multipliziert mit der jeweiligen Aufstelldauer

(md = Meter x Kalendertag) .

Geschlossener Zaun aus Brettern, mit dreifacher Gegenlattung, Rückseite mir Lochstahlband verstärkt, einseitig gehobelt, einschließlich der Aufstellvorrichtungen (Betonfüsse), Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, anliefern, aufstellen und räumen.

Einzelmengen zur Baustelle antransportieren, standsicher aufstellen, die Elemente fest miteinander verbinden und nach Abschluss der Baumaßnahme abbauen und abfahren.

Leistung einschließlich des jeweiligen Öffnens und

Schließens des Bauzaunes zur Arbeitsabwicklung

innerhalb des Baufeldes. Der Zaun ist täglich, nach Abschluss der Arbeiten zu verschließen.

Ausführung: in Teilabschnitten

Einsatzort: Zur Absicherung von Bestandsbäumen

Bretterzaun, Höhe 2,00 mm, mit dreifacher Gegenlattung, einschließlich der Aufstellvorrichtungen (Betonfüsse) den Erfordernissen des Bauablaufes entsprechend umsetzen. Nach dem Umsetzen des Zaunes die Elemente wieder fest miteinander verbinden.

Bretterzaun vorhalten, warten und instand setzen.

Beschädigte oder entwendete Bauzaunelemente sind unverzüglich auszutauschen bzw. zu ersetzen. Die Kosten hierfür sind einzurechnen.

Abgerechnet wird nach der Länge der aufgestellten Zäune multipliziert mit der jeweiligen Aufstelldauer

(md = Meter x Kalendertag) .

Die zur Einrichtung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum notwendigen verkehrsrechtlichen Genehmigungen termingerecht einholen.

In dieser Position werden sämtliche Leistungen, die im Zusammenhang mit

der Beantragung einer verkehrsrechtlichen Genehmigung anfallen, vergütet.

Dazu zählen insbesondere:

- Teilnahme an Ortsterminen, regelmäßigen

     Baubesprechungen und sonstigen

Abstimmungsgesprächen zur Festlegung

     verkehrstechnischer Maßnahmen.

- Vorbereitung und Beantragung der

     verkehrsrechtlichen Genehmigungen auf

Grundlage der Vorabstimmungen mit der

     Verkehrsbehörde.

- Anfertigung der für die Beantragung der

     jeweiligen verkehrsrechtlichen

Genehmigung benötigten Verkehrszeichenpläne.

Von der Verkehrsbehörde vorgenommene

     Korrekturen sind einzuarbeiten.

Nachträglich vom AG angeordnete Änderungen / Ergänzungen eingereichter

und genehmigter Verkehrszeichenpläne werden

     gesondert vergütet.

     Signaltechnische Planungen werden gesondert

     vergütet.

Die Gebühren für die Erteilung der verkehrsrechtlichen Genehmigung werden gegen Vorlage des Gebührenbescheides gesondert vergütet.

Auf Anordnung des AG oder der Verkehrsbehörde Verkehrszeichenplan ändern oder zusätzlichen Plan neu erstellen.

Zur Baustelle angeliefertes Verkehrszeichen einschließlich der Aufstellvorrichtungen vom LKW abladen und gemäß des genehmigten Verkehrszeichenplans aufstellen oder nach Abschluss der Maßnahme abbauen und auf LKW aufladen.

Zur Baustelle angeliefertes Zusatzzeichen einschließlich des Befestigungsmaterials vom LKW abladen und gemäß des genehmigten Verkehrszeichenplans an der Aufstellvorrichtung eines Verkehrszeichens montieren oder nach Abschluss der Maßnahme demontieren und auf LKW aufladen.

Maßnahme bezogenes Zusatzzeichen der Größe 2, (z. B. Zeitzusätze für Halteverbote u.dgl.) nach Angabe der Straßenverkehrsbehörde anfertigen.

Die Beschriftung erfolgt mit schwarzen Klebefolien (Schriftzeichen und Piktogramme) auf einem retroreflektierenden weißen Grundkörper mit schwarzem Rand.

Zur Baustelle angelieferte Absperrschranke / VZ 600 (Länge 2000 mm; Höhe 1000 mm; Höhe VZ 250 mm) einschließlich der Aufstellvorrichtungen vom LKW abladen und gemäß des genehmigten Verkehrszeichenplans aufstellen oder nach Abschluss der Maßnahme abbauen und auf LKW aufladen.

Für die Absicherung von Arbeitsstellen, Absturzkanten, Fußgängerführungen u. dgl. sind ausschließlich mobile Absturzsicherungen mit Blindentastleiste (Höhe 100 mm) gemäß TL Absperrschranken zu verwenden.

Zur Baustelle angelieferte Bake einschließlich der Aufstellvorrichtung vom LKW abladen und gemäß des genehmigten Verkehrszeichenplans aufstellen oder nach Abschluss der Maßnahme abbauen und auf LKW aufladen.

Zur Baustelle angelieferte Warnleuchte vom LKW abladen und gemäß des genehmigten Verkehrszeichenplans an Baken, Schranken u. dgl. montieren oder nach Abschluss der Maßnahme abbauen und auf LKW aufladen.

Zur Baustelle angelieferte Hinweis-, Verschwenkungs-, Überleitungs- oder Einengungstafel u. dgl. (Größe über 1 m² bis einschl. 3 m²) einschließlich der statisch notwendigen Aufstellvorrichtungen vom LKW abladen und gemäß des genehmigten Verkehrszeichenplans aufstellen oder nach Abschluss der Maßnahme abbauen und auf LKW aufladen.

Die Aufstellorte befinden sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des Arbeitsstellenbereiches (z. B. bei weiträumigen Hinweis- oder Umleitungsbeschilderungen o. dgl.).

Die Beschriftung der Plantafeln wird, soweit es sich nicht um reguläre Verkehrszeichen gem. StVO (wie z. B. Verschwenkungs- und Einengungstafeln u. dgl.) handelt, gesondert vergütet.

Maßnahme bezogene Plantafel (z. B. Überleitungstafeln, Fahrstreifen- und Verschwenkungstafeln sowie Umleitungs- und Wegweisungstafeln u. dgl.) nach Angabe der Straßenverkehrsbehörde mit voll retroreflektierender Folie anfertigen, Größe über 1 m² bis einschließlich 3 m²; Beschriftung ohne Grafiken und Sonderzeichen.

Maßnahme bezogene Plantafel mit Sonderzeichen, Grafiken, Firmenzeichen u dgl. mit voll retroreflektierender Folie anfertigen, Größe über 1 m² bis einschließlich 3 m²; als Zulage zu Pos. 09.21.1085.

Auf der Baustelle vorhandenes Verkehrszeichen einschließlich der Aufstell-

vorrichtungen aufnehmen, verfahren und gemäß des genehmigten Verkehrs-zeichenplans innerhalb der Baustelle an anderem Standort wieder aufstellen.

Auf der Baustelle vorhandenes Zusatzzeichen demontieren, verfahren und gemäß des genehmigten Verkehrszeichenplans innerhalb der Baustelle an anderem Standort wieder montieren.

Auf der Baustelle vorhandene Absperrschranke / mobile Absturzsicherung einschließlich der Aufstellvorrichtungen aufnehmen, verfahren und gemäß des genehmigten Verkehrszeichenplans innerhalb der Baustelle an anderem Standort wieder aufstellen.

Ein Umsetzen wird nur vergütet, wenn ein neues Baufeld mit entsprechender verkehrsrechtlicher Genehmigung eingerichtet wird.

Ein bauablauftechnisch notwendiges Umsetzen mobiler Absturzsicherungen innerhalb des genehmigten Baubereiches, z. B. zur Anpassung der Baustellensicherung an die jeweilige Arbeitsstelle, Öffnen und Schließen der Einzäunung zum Betreten / Befahren der Arbeitsstelle u. dgl. wird nicht gesondert vergütet.

Auf der Baustelle vorhandene Bake einschließlich der Aufstellvorrichtungen aufnehmen, verfahren und gemäß des genehmigten Verkehrszeichenplans innerhalb der Baustelle an anderem Standort wieder aufstellen.

Auf der Baustelle vorhandene Warnleuchte demontieren, verfahren und gemäß des genehmigten Verkehrszeichenplans innerhalb der Baustelle an anderem Standort wieder montieren.

Auf der Baustelle vorhandene Plantafel (Größe 1 m² bis einschließlich 3 m²) einschließlich der Aufstellvorrichtungen aufnehmen, verfahren und gemäß des genehmigten Verkehrszeichenplans innerhalb der Baustelle an anderem Standort wieder aufstellen.

Einsatzpauschale für den vom AG angeordneten Auf-, Um- und Abbau der Verkehrssicherung, Menge 1 25 Verkehrssicherungselemente.

Einsatzpauschale für den vom AG angeordneten Auf-, Um- und Abbau der Verkehrssicherung, Menge 26 50 Verkehrssicherungselemente.

Einsatzpauschale für den vom AG angeordneten Auf-, Um- und Abbau der Verkehrssicherung, Menge 51 100 Verkehrssicherungselemente.

Einsatzpauschale für den vom AG angeordneten Auf-, Um- und Abbau der Verkehrssicherung, Menge 101 200 Verkehrssicherungselemente.

Verkehrszeichen einschließlich der Aufstellvorrichtungen vorhalten, warten und instand setzen.

Abgerechnet wird nach der Anzahl der aufgestellten Verkehrszeichen multipliziert mit der jeweiligen Aufstelldauer

(Std = Stück x Kalendertag) .

Zusatzzeichen einschließlich der Aufstellvorrichtungen vorhalten, warten und instand setzen.

Abgerechnet wird nach der Anzahl der aufgestellten Zusatzzeichen multipliziert mit der jeweiligen Aufstelldauer

(Std = Stück x Kalendertag) .

Absperrschranke / mobile Absturzsicherung / VZ 600 einschließlich der Aufstellvorrichtungen vorhalten, warten und instand setzen.

Abgerechnet wird nach der Anzahl der aufgestellten Absperrschranken multipliziert mit der jeweiligen Aufstelldauer

(Std = Stück x Kalendertag) .

Baken einschließlich der Aufstellvorrichtungen vorhalten, warten und instand setzen.

Abgerechnet wird nach der Anzahl der aufgestellten Baken multipliziert mit der jeweiligen Aufstelldauer

(Std = Stück x Kalendertag) .

Warnleuchten vorhalten, warten und betreiben.

Abgerechnet wird nach der Anzahl der aufgestellten Warnleuchten multipliziert mit der jeweiligen Aufstelldauer

(Std = Stück x Kalendertag) .

Plantafeln (1 bis einschl. 3 m²) einschließlich der Aufstellvorrichtungen vorhalten, warten und instand setzen.

Abgerechnet wird nach der Anzahl der aufgestellten Plantafeln multipliziert mit der jeweiligen Aufstelldauer

(Std = Stück x Kalendertag) .

Die Verkehrssicherungseinrichtungen einschließlich transportabler Licht-

signalanlagen im Bereich der Arbeitsstelle sowie an Umleitungsstrecken entsprechend der ZTV-SA zweimal pro Arbeitstag, an arbeitsfreien Tagen einmal, sowie unverzüglich nach Unwetter- oder Sturmereignissen kontrollieren.

Ergebnis, Umfang und Zeitpunkt der Kontrollen sind zu dokumentieren.

Die Dokumentation ist, soweit nicht anders vereinbart wird, dem Auftraggeber wöchentlich zu übergeben.

Die Vergütung erfolgt pro Kalendertag; der Aufwand für die zweimalige Kontrolle an Arbeitstagen ist bei der Preisbildung entsprechend zu berücksichtigen.

Fahrbahnmarkierungen aus gelber Markierungsfolie gem. TL-M in einer Breite von 12 cm liefern und entsprechend der genehmigten Verkehrszeichenpläne aufbringen. Nach Abschluss der Baumaßnahme die Markierung rückstandslos entfernen und das anfallende Material fachgerecht entsorgen.

Größere Breiten (z. B. für Haltebalken o. dgl.) sind linear umzurechnen.

Material:

Markierungsfolie Typ I

Verkehrsklasse P2

Fahrbahnpfeilzeichen aus gelber Markierungsfolie gem. TL-M liefern und entsprechend der genehmigten Verkehrszeichenpläne aufbringen. Nach Abschluss der Baumaßnahme die Markierung rückstandslos entfernen und das anfallende Material fachgerecht entsorgen.

Material:

Markierungsfolie Typ I

Verkehrsklasse P2

Ortsfeste Verkehrszeichen nach den genehmigten Verkehrszeichenplänen außer Kraft setzen. Dazu die Verkehrszeichen mit einer geeigneten, nicht durch-scheinenden Schilderhülle, einer Auskreuzvorrichtung o. dgl. abdecken, vorhalten, warten und instand setzen und nach Abschluss der Maßnahme wieder entfernen.

Die Verwendung von Klebebändern zur Außerkraftsetzung von Verkehrszeichen ist untersagt.

Signaltechnische Planung für eine mobile Lichtsignalanlage mit 2 Signalgruppen in Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde erstellen.

Signalzeiten- und -lagepläne anfertigen und der Abteilung 66-2-2 des Amtes für Straßen und Verkehr zur Prüfung vorlegen.

Von dort angeordnete Änderungen in die entsprechenden Pläne einarbeiten.

Die Lichtsignalanlage nach den genehmigten Plänen programmieren.

Einzurechnen sind bis zu drei nachträgliche Programm- bzw. Parameteränderungen, welche innerhalb von 12 Stunden nach Aufforderung der Verkehrsbehörde implementiert sein müssen.

Zur Baustelle angelieferten Signalgeber einschließlich sämtlicher Aufstellvorrichtungen, Maste, Ausleger, Befestigungsmaterialien, Tragekonstruk-

tionen für die Luftverkabelung u. dgl. vom LKW abladen.

Den Signalgeber an dem nach dem genehmigten Signallageplan aufgestellten Mast montieren und die notwendige Verkabelung vornehmen oder nach Abschluss der Maßnahme den Signalgeber einschließlich sämtlicher o. g. Einrichtungen abbauen.

Der Aufwand für notwendige Einmessungen der Maststandorte ist bei der Preisbildung entsprechend zu berücksichtigen.

Signalmaste einschließlich sämtlicher Aufstellvorrichtungen, Ausleger, Beschwerungselemente, Signalgeber, Detektoren, Anforderungstaster, der Luftverkabelung, Befestigungsmaterialien u. dgl. in erforderlichem Umfang abbauen, umsetzen und gemäß den genehmigten Signallageplänen am neuen Standort aufstellen.

Die Signalgeber und sonstige Anlagenteile montieren und die Verkabelung wieder herstellen.

Die Maststandorte entsprechend der Planung örtlich einmessen.

Die zur Durchführung der Umbauarbeiten notwendige temporäre Verkehrssicherung ist in den Einheitspreis mit einzurechnen.

Die Erstellung der signaltechnischen Planung bei einem Umbau einer bestehenden Anlage wird nach den entsprechenden Positionen gesondert vergütet.

Abrechnungsgrundlage:

Die Abrechnung erfolgt nach der Anzahl der umgebauten Signalgeber.

Sofern im Rahmen eines Umbaus die vorhandene Anlage mit zusätzlichen

Signalgebern erweitert wird, wird deren Montage nach Pos. 09.26.1110 vergütet.

Steuergerät für eine mobile Lichtsignalanlage liefern, aufstellen, den elektrischen Stromanschluss herstellen oder nach Beendigung der Baumaßnahme einschließlich Stromanschluss wieder abbauen.

Der Stromanschluss ist vom AN in Abstimmung mit dem jeweiligen Energieversorger selbst zu erstellen. Damit zusammenhängende Kosten,

z. B. für die Einrichtung und Demontage des Elektroanschlusses, sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Infrarotdetektor liefern, an den dafür vorgesehenen Masten montieren und verkabeln oder nach Abschluss der Maßnahme Detektor demontieren und abfahren.

Taster für die Anforderung des Fußgängersignals liefern, an den dafür vorgesehenen Masten montieren und verkabeln. oder nach Abschluss der Maßnahme Anforderungstaster demontieren und abfahren.

Mobile Lichtsignalanlage mit 2 bis 4 Signalgebern (im Mittel 3 Signalgebern) einschließlich sämtlicher zum Betrieb der Anlage erforderlichen Einrichtungen, wie z.B. Steuergerät, Luftverkabelung, Aufstellvorrichtungen, Infrarotdetektoren, Anforderungstaster u. dgl., vorhalten, warten und betreiben.

Die Kosten für die Stromversorgung der Lichtsignalanlage sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abgerechnet wird nach linearer Umrechnung der tatsächlichen Anzahl der Signalgeber bezogen auf die zur Kalkulation anzusetzende angegebene mittlere Anzahl der Signalgeber.

(Beispiel:Ist Anzahl 4 Signalgeber Abrechnungs-EP: Angebots-EP x 4 / 3)

Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwandig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportieren und nach Abstimmung mit dem AG aufbauen.

Bürocontainer ca. 30m2 (mit Toillette) mit 2 Arbeitsplätzen.

Bürocontainer: 2 Arbeitsplätze mit 2 Schreibtischen, 2 Bürostühlen, 2 Rollcontainer, 1 verschließbaren Aktenschrank und 1 Kleiderschrank, 6 weitere Stühle.

Mit einem Kopiergerät bis DIN A3 und einem Druck/Scan/Fax-Komibigerät, 8 Magnetschienen und zwei Papierkörben ausstatten.

Teeküche, bestehend aus Kochgelegenheit, Kühlschrank, Spülmaschine und Spüle, einer Kaffeemaschine, zwei Kaffeekannen mit je 1,5 Liter Fassungsvermögen, zwei Handtuchhalter, 16 Kaffeetassen und einem Wasserkocher einrichten.

Zusätzliche Besprechungscontainer, ca. 30 m2.

Das Besprechungszimmer mit 5 Tischen ( 0,80 x 1,60 m) und 20 Stühlen sowie Aktenschrank aus Stahlblech, 8 Magnetschienen und 1 Papierkorb ausstatten-

Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung entsprechend den Vorschriften für Beleuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Elektrische Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Klimaanlage einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen.

Baubüro mit allen Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet.

Die Container sind mit hitzdämmender Auskleidung, Feuerfestigkeitsklasse F30 zu liefern. Des weiteren je Doppelcontainer einen Verbandskasten und ein Feuerlöscher liefern.

Zufahrt und Platzbefestigung für zwei Stellplätze (ca. 50 m2) nach Wahl des AN ausführen.

Baubüro (Baracke oder Container) der Vorposition umsetzen.

Im Zuge des Bauablaufes das Baubüro des AG (Beschreibung siehe vorherige Position) auf der Baustelle umzusetzen.

Anschlüsse mit Frisch- und Abwasser sowie Strom wiederherstellen.

Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten und neue Fläche einrichten.

Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausführen.

Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor- und unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Einschließlich Heizung, Strom, Wasser und Abwasser und Stellung aller Betriebsmittel für das Druck/Scan/Fax-Kombigerät (Druckerpatronen, Papier A4 (je 2 Pakete im Monat) und A3 (je 1 Paket je Quartal)), Büroentsprechender Bedarf mit Küchenpapier, Seife, Spülmittel, Handtücher für Küche, Papiertücher für WC: Einmal wöchentlich reinigen. Zufahrt und befestigte Plätze unterhalten.

Teilzeiten nach Tagen werden 1/30 des Einheitspreises vergütet.

Aufstellen eines mit allen Projektbeteiligten
abgestimmten Bauzeitenplanes (SOLL).
Bauzeitenplan ist fünffach auf Papier als Balkenplan
dem AG zur Information vorzulegen. Der Bauzeitenplan
hat in der Darstellung die Abwicklung der Baufelder
darzustellen.
Jeder Vorgang ist mit
- lf. d. Nr.
- Vorgangsbezeichnung
- Dauer
- Anfang
- Ende
- Vorgänger und / oder Nachfolger des Vorganges
- inkl. Angaben von Leistungsansätzen (z. B. Meter
Rinne/Bordanlage pro Tag und Meter-Kanal proTag)

- Darstellung des Kritischen Weges
zu beschreiben.

Regelmäßiges Fortschreiben des Bauzeitenplans und auf
Wunsch des Bauherrn in einer Soll-Ist-Darstellung.

Grafische Bauablaufplanung des AN zur Abstimmung und
Freigabe dem AG vorlegen. Anmerkungen und Änderung sind
einzuarbeiten und das Dokument anschließend 2-fach in
Papierform und digital zu übergeben.
Aus dem Plan soll ablesbar sein, in welcher Abwicklung der AN die Vielzahl an Baufeldern abwickeln möchte, um dies bei Bedarf den Anwohnern erklären zu können.

Von den verschiedenen Zuständen des Vorhabens
(vor Beginn, während der Ausführung und nach der
Fertigstellung) sind Farbfotos zu fertigen und mit
Kurzbeschreibung, ggf. Stationsangabe, in einer Mappe
geordnet dem AG in 2-facher Ausfertigung mit der
Schlussrechnung zu übergeben.
Die Arbeiten dürfen erst begonnen werden, wenn der
vorhandene Zustand der in Anspruch zu nehmenden Flächen
fotografiert ist. Es sind alle offensichtlichen Schäden an Fahrbahnen (am Ausbauende), Nebenflächen, Bordsteinen, Zäunen usw. zu dokumentieren.

Im Zuge der Aufgrabungen sind auch Mauerwerk, Fassaden und Fundamentsockel in Schichtstärke als Bestandteil der Beweissicherung zu erfassen.
Die Vorlage aller zur Beweissicherung der angrenzenden
Flächen/ Straßen hat zeitnah zu erfolgen.
Die Aufnahmen sind im Beisein der örtlichen
Bauüberwachung zu fertigen.

Baustelleninformationsschild mit Tragkonstruktion nach Designvorlage des AG herstellen, liefern, standsicher aufbauen und abbauen.

Einschließlich Fundament und Erdarbeiten bzw. Kontergewichten. Schild, Tragkonstruktion und Befestigung während der gesamten Bauzeit vorhalten, nach Ende der Bauzeit abbauen einschließlich Oberflächenwiederherstellung und in Eigentum des AN übernehmen und fachgerecht entsorgen.

Der Statische Nachweis für einen standsicheren Einbau ist dem AG vor dem Aufstellen vorzulegen. Die Kosten für die Statik sind mit dem Einheitspreis abgegolten.

Die Unterkante muss sich mindestens 2,0m oberhalb OK Gelände befinden.

Durch den AG verfasster Text (Baumaßnahme, Auftraggeber, Auftragnehmer, Ingenieurbüro, Fördermittelgeber).
Das Logo des AG wird digital übergeben.

Abmessungen des Schildes H/B ca. 2,00/3,00 m, Schild aus eloxiertem Aluminium.
Schrift und Grafik mehrfarbig auf weißem Grund, wetterfest gestaltet.

Vorlage wird vom AG digital zur Verfügung gestellt.

Das Baustelleninformationsschild ist während der Bauzeit zu unterhalten und zu säubern.

Aufstellung im öffentlichen Verkehrsraum.

Standort: Ist vor Anlieferung mit AG und der beauftragen Bauleitung abzustimmen.

Bauschild innerhalb des Baufelds umsetzen

Bauschild samt Tragkonstruktion auf besondere Anordnung des AG umsetzen.

Bemusterungsfläche und Bemusterungsordner

für alle beschriebenen Leistungsbereiche,

mit allen im Leistungsverzeichnis definierten Substraten, Unterbaumaterialien, Oberflächenmaterialien (Beläge, Schüttungen, Einfassungen, Entwässerungseinrichtungen)
und Ausstattungsgegenständen herstellen und nach Aufforderung durch die BL wieder rückbauen und entsorgen, die Kosten sind einzukalkulieren.

Die Musterflächen sind je Belag jeweils ca. 2,0 x 2,0 m und zusammenhängend mit Einfassungen etc. herzustellen; die Aufbauplanung bzw. die Zuordnung Musterfläche oder Prospektmuster ist mit der Bauleitung des AG abzustimmen bzw. bestätigen zu lassen.

Falls Bemusterung erneut durchzuführen, da Materialien nicht den Anforderungen, Qualitäten des LVs bzw. des AGs entsprechen, ist auf Anforderungen eine weitere Bemusterung durchzuführen, Bemusterungsflächen zu ändern/ neu herzustellen.

Darüber hinaus Zusammenstellung aller Materialien im Ordner als Prospektmuster mit Bildmaterial und Typenblättern, Organisation von Werkstattbemusterungen für einzelne, ausgesuchte Sonderanfertigungen.
Für die Pflanzungen ist ein gesonderter Bemusterungstermin in der Baumschule zu organisieren.

Die Bemusterung inkl. Herstellen der Musterflächen hat vor der Bestellung der Materialien zu erfolgen.

Zulage für das Herstellen einer Musterfläche für die geplante Asphaltdeckschicht aus eingefärbtem Asphaltmischgut zur Abstimmung und Freigabe.

Die Musterfläche dient zur Beurteilung von:

- Farbton und Gleichmäßigkeit der Einfärbung

- Oberflächenstruktur und Textur

- Einbauqualität und Verdichtung

- optischem Gesamteindruck im eingebauten Zustand

Ausführung der Musterfläche einschließlich:

- Lieferung des eingefärbten Asphaltmischgutes gemäß den projektbezogenen Anforderungen

- Einbau der Asphaltdeckschicht in der vorgesehenen Schichtdicke

- Verdichtung nach den geltenden technischen Regelwerken (z. B. ZTV Asphalt-StB)

Abnahme durch AG oder örtliche Bauüberwachung vor Beginn der Hauptleistung.

Größe der Musterfläche: ca. 5-10 m2

Farbton: Crema (farbliche Anpassung an Gestaltungspflaster)

Zulage für das Herstellen einer Musterfläche für eine halbstarre Deckschicht zur Abstimmung und Freigabe.
Die Musterfläche dient zur Beurteilung von Oberflächenstruktur und Porenfüllung, Gleichmäßigkeit des Vergusses / der Verfüllung, Farbton und Einbauqualität.

Ausführung der Musterfläche einschließlich:

1. Lieferung und Einbau der Halbstarren Deckschicht
2. Reinigung der Oberfläche vor dem Verguss
3. Vollständiges Verfüllen der Hohlräume gemäß Systemvorgaben
4. Nachbehandlung und Aushärtung

Abnahme durch AG oder örtliche Bauüberwachung vor Beginn der Hauptleistung.
Größe der Musterfläche: ca. 5-10 m2
Farbton: Crema (farbliche Anpassung an Gestaltungspflaster)

Erstellung einer Bestandsdokumentation mit Bestandsplänen, bestehend aus Abrechnungszeichnungen und Neubestandsunterlagen der Baumaßnahme sind nach DIN 2425/ DIN 18702 in analoger kopierfähiger Form (3-fach) und digital (CD) anzufertigen und an den AG im Rahmen der Abschlussdokumentation zu übergeben.

Die digitalen Zeichnungen sind im DXF/DWG-Format auf CD-ROM zu liefern, sofern vom AG nichts anderes festgelegt wurde. DXF/DWG-Dateien der Ausführungszeichnungen werden dem AN auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

Die Unterlagen sind der Projektleitung spätestens zur Abnahme zu übergeben.

Vorgaben:

• Lagepläne M 1:250 nach Vermessung RAS - Verm. 2, Lagesystem ETRS 89, Höhensystem DHHN 2016

• Einzutragen sind die neuen Grün- und Verkehrsflächen, Pflanz- und Rasenflächen, Solitärpflanzen, Hecken, Hochstämme und Bestandsbäume, Geländehöhen, inkl. Zufahrten.

• Ausbaubreiten und -höhen, die gesamten Ver- und Entsorgungsleitungen und Ingenieurbauwerke mit allen Abmessungen lagegerecht sowie die Rohrsohlhöhen und Geländehöhen (mindestens alle 20 m).

• Erfassung sämtlicher baulicher Anlagen, Dokumentation der unterschiedlichen Baustoffe (Betonstein- und Natursteinpflaster, Rinnen, Markierungen, Schächte, Abläufe, Borde, Einbauten, Schilder, Bänke, Leuchten, Abfallbehälter und dergleichen)

• Angaben aus dem Liegenschaftskataster (Flurstücks-, Flur-, und Gemarkungsgrenzen einschließlich deren Bezeichnung) sind nachrichtlich aus der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK) zu übernehmen.

• Zusammenstellung der gesamten Dokumentationsunterlagen inkl. sämtlicher Werk- und Montageplanungen des AN , statischer Berechnungen, Prüfzeugnisse, Zulassungen, Materialnachweise, etc.Übergabe in sortierter, geordneter Form gemäß noch mit dem Auftraggeber abzustimmendem Inhaltsverzeichnis

Provisorische/temporäre Wegebefestigung herstellen,

höhengleich, fugenlos und verkehrssicher,

als ungebundene Wegebefestigung,

Vorhalten für die Dauer der Bauzeit und danach wieder

aufnehmen und entsorgen,

für temporäre Wegebefestigung zu Bedarfsgebäuden für

Passanten, begehbar, rutschfest,

Wegbreite: 1,5 m

Platten zur Abdeckung und für temporäre Überfahrten liefern, vorhalten und verlegen

Platten verkehrssicher betreiben und gegen Verrutschen sichern. Der Auflagerbereich der Stahlplatten ist durch horizontale Aussteifungen zu sichern.

bis Verkehrslast (DIN 1072), SLW 60

Material: Kuntstoff oder Stahlplatten als Riffelblech oder gleichwertiger Art (rutschsichere Oberfläche für Außenbereiche).

Platten Abmessungen 2000/1000/15mm oder vergleichbar

Diese Position ist vor unvorhersehbare Überfahrungen vorgesehen und kann nicht für das Schützen von bereits erstellten Oberflächen abgerechnet werden. Der Einbau erfolgt nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung.

Stahlplatten umlegen

Stahlplatten der Vorposition an neuen Standort verlegen. Einbau wie in Vorposition beschrieben.

Flächenschutz aus Kunststoff als Überfahrschutz der Bestandsflächen liefern, setzen und vorhalten. Einschl. Auflager aus Sand, Mindestschichtstärke 5 cm, nach Beendigung der Baumaßnahme Kunststoffplatten abfahren.

Größe 2400x1200mm, Stärke 14mm

Kunststoffplatten umlegen

Kunststoffplatten der Vorposition an neuen Standort verlegen. Einbau wie in Vorposition beschrieben.

Laufbrücke für Personenverkehr
mit Geländer
Breite: ca.1,00 m
Länge: ca. 2,00 m
zur Überbrückung von Gräben
im Baustellenbereich aufstellen,
unterhalten und abbauen
auf Anordnung der Bauleitung des AG.

Im Preis enthalten ist das eventuell erforderliche mehrmalige Aufnehmen und Verlegen.

Die Hilfsbrücken müssen barrierefrei nutzbar sein, insbesondere für Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren.

Auf der Baustelle lagernde oder eingebaute Laufbrücke für Personenverkehr aufnehmen, transportieren und innerhalb des Baubereiches einbauen, einschließlich der Arbeiten wie in der Vorposition beschrieben.

Baustelleneinrichtung

Zaunanlagen

Verkehrsregelung und -sicherung

Auf-, Um- und Abbau von Verkehrssicherungseinrichtungen

Einsatzpauschalen

Vorhaltung, Wartung, Instandsetzung und Kontrolle

Vorübergehende Markierungen

Mobile Auskreuzvorrichtungen

Auf-, Um- und Abbau mobiler Lichtsignalanlagen erfolgen

nach den Erfor dernissen des Bauablaufes in einer ents

Besondere Positionen

BAUSTELLENEINRICHTUNG

BAUSTELLEN- UND VERKEHRSSICHERUNG

B e s o n d e r e P o s i t i o n e n